購房分期付款協議書范本（精選17篇）
在日常生活和工作中，我們都跟協議書有著直接或間接的聯系，簽訂協議書可以保障自身的權益不被侵害。什么樣的協議書才是有效的呢？以下是小編精心整理的購房分期付款協議書范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
購房分期付款協議書 1
債權人：________________
地址：________________
電話：_____________
郵編：________________
債務人：________________
地址：________________
電話：_____________
郵編：________________
經過友好協商，雙方就有關事項協議如下：
第一條還款內容
1、還款金額：_________人民幣。
2、還款期限：自簽訂此協議之日起債務人至_____年_____月_____日前還清。
3、利率：按照________________的利率執行，具體為：________________。
第二條擔保
債務人把________________________________作為還款的抵押。抵押期限：自本協議生效之日起至債務人還清債權人與本合同有關的'全部款項及利率為止。
第三條雙方義務
(一)債權人的義務：
1、對債權人交來抵押物的單證妥善保管，不得有遺失或者損毀。
2、在債權人到期還清所有本協議規定的款項后，把抵押物的單證完整交給債權人。
(二)債務人的義務：
1、應按照本協議規定時間主動償還對債權人的欠款及利率。
2、債務人在簽訂協議之日起交付抵押物的所有權證書。
第四條違約責任
債務人如因本身責任不按合同規定支付給債權人欠款及利息的，債務人應負責違約責任。
第五條本合同經見證后生效。
本合同一式六份，甲、乙雙方各執二份，見證單位留存二份。
債權人：(簽章)
代表人：________________
債務人：(簽章)
代表人：________________
簽約日期：_____年_____月_____日
購房分期付款協議書 2
甲方（債權人）：
乙方（債務人）：
根據青島市中級人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的青島市市級糧食儲備庫二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方工程款相關還款事宜達成如下協議：
第一條、經青島市市北區人民法院和青島市中級人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關費用共計人民幣3012419.29元（其中：工程款793633.18；損失費1705378.5；質保金468192.61；訴訟費、評估費25215+20000），后經甲乙雙方協商，甲方同意乙方還款在確保誠信的基礎上還款人民幣240萬元（大寫：貳佰肆拾萬元整）。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達成如下內容：
1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時間與數額：___年12月30日前還工程款100萬元（大寫：壹佰萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第二次還款時間與數額：___年12月30日前還工程款80萬元（大寫：捌拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第三次還款時間與數額：___年12月30日前還工程款60萬元（大寫：陸拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準）。
2、如果乙方不能按上述約定時間足額還款，只要發生一次超過七天，甲方有權要求乙方按原判決數額一次性支付全部剩余欠款數額，并按日支付判決數額0.5%的違約金，并付判決數額利息。
3、乙方已經根據法律有關規定，經對賦予強制執行效力公證的.含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，乙方同意在本協議簽訂后根據甲方要求隨時賦予本協議強制執行效力。
4、本協議還款數額包含[___]青民一終字第655號判決書及青島市市級糧食儲備庫二期工程項目內容。其中二期工程主體、工程場區路面（室外）、排水溝及消防管網、強弱電若仍存在工程欠款，則均由青島海川建設集團有限公司在雙方已談妥協議價款（240萬）中支付。
5、本協議還款時乙方必須支付現金或支票（不包括承兌支票），不得以物抵債或其他任何方式的還款。
第三條、爭議的解決方式
本合同在履行中如發生爭議，按原判決執行，乙方一次性付清原判決工程款及本協議第二條2款約定的違約金和利息。本協議履行完畢，雙方關于青島市市級糧食儲備庫二期工程的工程糾紛再無爭議，甲方不得以任何理由向有關司法機關，向乙方主張青島市市級糧食儲備庫二期工程中判決款項。
第四條、本協議自雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自動失效。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
日期：
購房分期付款協議書 3
甲方（債權人）：
地址：聯系方式：
身份證號：
乙方（債務人）：
地址：聯系方式：
身份證號：
第一條經對賬，乙方確認截止_____年_____月_____日，尚欠甲方欠款_____元；
乙方保證自簽訂協議之日起至_____年_____月_____日前還清所欠甲方借款。
第二條乙方因資金困難等問題難以一次性償還甲方借款，故乙方采取分期付款的方式償還甲方借款，具體還款方式如下：
甲乙雙方自簽訂本協議之日起，于每月_____日償還借款。所償款項以_____元為最低限度，最高額以尚欠款項為準，直至還清借款為準。
第三條甲方保證，在乙方按照上述約定償還款項期間內，不采取法律措施追究乙方責任；
若乙方未按照上述約定于規定的期限償還款項達月之久，甲方有權就此采取法律措施，追究乙方的法律責任。
第四條甲方因主張權利產生的各項費用，包括但不限于律師費、訴訟費、保全費等費用，均由乙方承擔。
第五條本合同履行中發生的`爭議，甲乙雙方均有權在甲方所在地的人民法院提起訴訟。
第六條本協議自甲乙雙方簽字后生效。本協議一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。
甲方：
乙方：
簽約日期：
簽約日期：
購房分期付款協議書 4
甲方（債權人）：
電話：
乙方（債務人）：
電話：
乙方擔保人：
電話：
為了不增加債務人償還欠款的負擔，不給債權人帶來經濟損失，雙方經過友好協商，就有關事項達成如下協議：
第一條還款內容
1.還款金額：人民幣12600元（大寫壹萬貳仟陸佰元整。）
2.利率：按照6個月分期支付欠款，月利率5%執行。
具體每月支付欠款為：2000元__(1+5%)=2100元。
3.每月的還款時間：每月25號之前，逾期一天，每天以30元作為懲罰。
4.還款期限：乙方自簽訂此協議之日起至_____年_____月_____日全部還清債務。
第二條抵押物
乙方將作為還款的抵押，并提供文字材料證明。抵押期限：自本協議生效之日起至乙方還清甲方與本合同有關的全部款項及利息為止。
第三條甲乙雙方的義務
（一）甲方的義務：
1.對乙方交來抵押物的單證妥善保管，不得遺失、損毀。
2.在乙方到期還清所有本協議規定的.款項后，將抵押物的單證完整交給乙方。
（二）乙方的義務：
1.應按照本協議規定時間主動償還甲方的欠款及利息。
2.乙方在簽訂協議之日起交付抵押物的文字材料證明。
第四條違約責任及其它事項。
1.乙方如因本身責任不按合同規定支付給甲方欠款及利息的，乙方應負違約全部責任。按照欠款本金的雙倍給予甲方賠償(即違約后，償付甲方貳萬肆仟元人民幣)。
2.如果乙方出現逃逸或者去向不明聯系不到本人，則剩余的欠款由擔保人予以承擔。
第五條本合同經擔保人見證后生效。
本協議一式三份，甲、乙雙方各執一份，擔保人留存一份。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽約日期
購房分期付款協議書 5
甲方：
乙方：
現鑒于乙方不能一次性償還欠款。甲、乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協議：
第一條甲、乙雙方在此確認：
截止本協議簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣：_____（注明：有欠條）
第二條甲方同意乙方分次償還欠款及還款計劃
①甲、乙雙方約定第一次還款日期為：農歷_____年_____月_____日償還金額為：_____人民幣
②甲、乙雙方約定第二次還款日期為：農歷_____年_____月_____日償還金額為：_____人民幣
③甲、乙雙方約定第三次還款日期為：農歷_____年_____月_____日償還金額為：_____人民幣
④甲、乙雙方約定第四次還款日期為：農歷_____年_____月_____日償還金額為：_____人民幣
⑤甲、乙雙方約定第五次還款日期為：農歷_____年_____月_____日償還金額為：_____人民幣
第三條甲方保證
①對乙方交來欠條及本協議妥善保管，不得遺失、損毀。在乙方到期還清所有本協議規定的.款項后，將欠條單證及本協議完整交給乙方。
②在未到甲、乙雙方約定還款日期前，不對乙方討要欠款。
第四條乙方保證
①按照本協議規定時間主動償還甲方的欠款。
②在簽訂本協議之日重新更換欠條并交付甲方。
第五條本協議經甲、乙雙方簽字后生效。
第六條本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
簽約日期：
簽約日期：
購房分期付款協議書 6
買受人：
出賣人：
買受人與出賣人現就首付款分期付款達成以下協議：
第一條、付款方式
買受人向出賣人繳納購房首付款計人民幣_____元，（大寫：人民幣_____元整）；剩余首付款共計人民幣_____元，（大寫：人民幣_____元整），買受人同意按分期付款方式向出賣人支付，分期按以下時間付款：
第二條、買受人逾期付款的違約責任
買受人如未在分期付款期限內付款，按下列方式處理：
1、逾期在____日之內，自本協議約定的應付款之日起，買受人按日向出賣人支付逾期應付房款金額3%的違約金，協議繼續履行；
2、逾期超過____日的'，出賣人有權解除本協議。出賣人解除本協議的，買受人一次性還清剩余首付款的同時并按總房款的5%向出賣人支付違約金。
第三條、關于房屋產權轉移及產權登記的約定
1、在買受人未付清全部購房款本息前，房屋的所有權中的處分權歸出賣人享有，買受人只對該房屋享有使用的權利，買受人不得擅自將該房產抵押、轉讓或租賃給任何第三人，若需出租應經出賣人同意。在買受人付清全部購房款本息后，該房屋的包括處分權在內的所有權全部轉移至買受人享有。
2、由于買受人的原因導致不能辦理產權證的，出賣人不承擔責任。
3、在買受人未還清首付款前，出賣人可不為買受人所購買的房屋辦理產權。
第四條、解除協議時相關事項的處理
若因買受人逾期付款而導致出賣人解除本協議，出賣人只需書面通知買受人即可將本協議解除，其他事項依法律程序解決；出賣人不再履行本協議的義務，亦不承擔違約責任。
第五條、本協議連同附件頁，一式_____份，雙方各執一份。
買受人（簽章）：
出賣人（簽章）：
________年____月____日________年____月____日
購房分期付款協議書 7
出賣人：_________(以下簡稱甲方)
買受人：_________(以下簡稱乙方)
保證人：_________(以下簡稱丙方)
今甲方(出賣人兼全部人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事件，告竣以下協議：
第一條本合同的標的物為_________，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以按照下列規定付出款項予甲方：
(一)前款_________元。
(二)余款_________元。
(三)月息_________元。
第二條乙方預付_________元予甲方，余款自________年____月____日至________年____月____日止。每月____日前各付出_________元。
第三條乙方可以就上述提供擔保，于本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票_________張交付甲方。上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。
第四條甲方于本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，并贊同乙方對該產品的`使用。
第五條乙方若能付出第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自付出日始以日息_________分付出甲方作為延遲喪失金。
第六條乙方須以正當的方式使用_________產品，如有違反，甲方可立即解除本合同。
第七條乙方連續兩次未付出價款，而且未付出到期價款的金額達到全部價款的_________，甲方可以請求乙方付出到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求付出該標的物的使用費。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行歷程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調停;協商或調停不成的，按下列第_________種方式解決：
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條其他商定事項：_________。
出賣人(甲方)(蓋章)：_________
買受人(乙方)(蓋章)：_________
保證人(丙方)(蓋章)：_________
________年____月____日
購房分期付款協議書 8
甲方：
乙方：
鑒于乙方因急需資金，于_____年_____月_____日向甲方提出借款請求，甲方本著對員工的關心和幫助，將人民幣元出借予乙方，同時乙方也向甲方填寫了相應的'借款單據。現由于乙方原因不能一次性償還以上借款，雙方經過協商后，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法律解釋達成以下分期還款內容：
1、本協議簽訂后，乙方將于每自然月10日前向甲方還款，還款期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，每月還款為_____元，以上共計_____元整，甲方的帳號為：_____。
2、若乙方沒有按期償還每月約定款項數額，超過10日的，則甲方有權解除本協議，乙方應一次性償還全部欠款及利息。
3、本協議履行過程中發生糾紛，雙方同意依法向北京市海淀區人民法院提起訴訟。
4、本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力。
甲方：
乙方：
簽訂地點：
_____年_____月_____日
購房分期付款協議書 9
出賣人：______(以下簡稱甲方)
聯系地址：
聯系電話：
買受人：
身份證號：
家庭地址：
聯系電話：
甲、乙雙方本著自愿的原則，就所認購的`商品房達成如下協議：
1、甲方開發位于孝感市火車站勝利街的陽光美苑物業，現房出售。
2、 甲方同意乙方采用分期付款的方式購買甲方開發的 ________ 棟 單元 號，建筑面積 平方米，單價為 元/平方米，總價為 元整。
3、分期付款方式
4、乙方應在本協議書簽訂后至 年 月 日前，帶齊相關資料到________物管處簽訂《商品房買賣合同》 ，同時交清購房款，乙方交付的購房首付款無息轉為購房款的一部分。
5、若乙方未在本合同第 3 條約定期限內簽訂《商品房買賣合同》,則甲方有權將該物業 另行出售，乙方購房首付款不予退還；甲方在本合同第 3 條約定的時間內，若將乙方所 認購物業另行出售，則甲方雙倍退還乙方所付購房款。
6、乙方保證本合同的姓名、身份證號、聯系方式準確、有效。否則，因此造成的責任 及后果均由乙方承擔。
7、本合同如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成時，可依法向人民法院起訴。
8、本合同壹式貳份（甲乙雙方各持壹份） ，經雙方蓋章或簽字即生效。雙方簽訂《商品 房買賣合同》后本協議自動作廢。
甲方：
乙方（簽章） ：
簽訂時間： 年 月 日
購房分期付款協議書 10
出賣人：(以下簡稱甲方)
聯系地址：
聯系電話：
買受人：
身份證號：
家庭地址：
聯系電話：
甲、乙雙方本著自愿的原則，就所認購的`商品房達成如下協議：
1、甲方開發位于街的，現房出售。
2、甲方同意乙方采用分期付款的方式購買甲方開發的棟單元號，建筑面積為平方米，單價為元/平方米，總價為元整。
3、分期付款方式
首付：
第二次與____年__月__日付
第三次與____年__月__日付
……
4、乙方應在本協議書簽訂后至___年___月___日前，帶齊相關資料到__物管處簽訂《商品房買賣合同》，同時交清購房款，乙方交付的購房首付款無息轉為購房款的一部分。
5、若乙方未在本合同第3條約定期限內簽訂《商品房買賣合同》，則甲方有權將該物業另行出售，乙方購房首付款不予退還;甲方在本合同第3條約定的時間內，若將乙方所認購物業另行出售，則甲方雙倍退還乙方所付購房款。
6、乙方保證本合同的姓名、身份證號、聯系方式準確、有效。否則，因此造成的責任及后果均由乙方承擔。
7、本合同如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成時，可依法向人民法院起訴。
8、本合同壹式貳份(甲乙雙方各持壹份)，經雙方蓋章或簽字即生效。雙方簽訂《商品房買賣合同》后本協議自動作廢。
甲方：
乙方(簽章)：
簽訂時間：____年__月__日
購房分期付款協議書 11
甲方：
乙方：
身份證號：
甲乙雙方本著誠實信用、公平、公正的原則，依據《中華人民共和國民法典》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》等相關法律法規之規定，就乙方分期購房相關事宜，達成如下協議：
一、房屋基本狀況
1.甲方將位于______套底店【房屋信息明細詳見附件一】出售予乙方【房屋平面圖詳見《__市商品房買賣合同》】。
2.甲方附條件贈予乙方位于____小區棟號底店后院及地下室。
3.本協議項下房屋均已經竣工驗收合格、具備交付條件，且該小區五證齊全，甲乙雙方隨時可簽訂《__市商品房買賣合同》并辦理房屋交接手續。
二、房屋價款
1.雙方同意按所購房屋的建筑面積計算房屋價款，單價為每平方米人民幣__元，_套底店總建筑面積為：__平方米，房屋總價款為人民幣__萬元【每套房屋價款面積信息詳見附件一】。
2.上述價款不包括應由乙方繳納的物業費、契稅、公共維修資金、產權登記費等相關費用。
三、付款方式及期限
1.甲方同意乙方按照分期付款方式給付購房款，本協議簽訂當日乙方付50萬元購房款;甲乙雙方簽訂《__市商品房買賣合同》當日付150萬元購房款;甲方向乙方交付所購房屋當日付500萬元購房款，剩余款項分五年付清，每年付500萬元【詳見附件二：付款明細單】。
2.付款方式為現金、支票或轉賬，不接受銀行承兌、商業承兌。
四、甲乙雙方權利義務
1.甲方保證本協議項下房屋無抵押、擔保、出質等權利瑕疵，擁有單獨所有權、處置權。
2.本協議簽訂后3日內，甲乙雙方一次性簽訂本協議項下_套房屋的《__市商品房買賣合同》，鑒于本協議項下房產為_套，因此其中套由甲方與乙方直接簽訂，剩余套由甲方與乙方投資公司【公司名稱：，統一社會信用代碼：】簽訂，均受本協議約束。
3.雙方簽訂《__商品房買賣合同》當日，甲乙雙方一次性辦理本協議項下9套房屋的交接手續【具體房屋交付條件詳見《__市商品房買賣合同》】，風險自房屋交付之日起發生轉移。
4.乙方應按照本協議附件二約定的分期付款期限足額給付購房款，乙方未付清全部購房款前，不得以本協議項下房產辦理抵押、出質等權利負擔。
5.乙方應服從本小區物業服務公司的管理，不得在本協議項下房屋內從事違法犯罪活動。
6.乙方未付清全部購房款時不得對外轉讓本協議項下全部房產，否則視為違約，按照本協議第五條第3款約定處理。
7.鑒于本協議項下房屋為9套，因此乙方所付購房款若達到其中一套房屋的總房款后，視為該套房屋的購房款乙方已全部付清，甲方為其辦理該套房屋的《不動產登記權屬證書》，以此類推直至乙方付清全部購房款為止。
8.本協議履行過程中，如遇政府征收、征用，則乙方已付清全部購房款的房屋的征收補償款歸乙方所有，未付清全部購房款的房屋、地下室、后院的征收補償款歸甲方所有，本協議自動解除，雙方互不承擔違約責任，甲乙雙方按照本協議第六條第2款之約定辦理房屋交接手續。
五、違約責任
1.甲方應按時與甲方簽訂《__市商品房買賣合同》，并按約向乙方交付本協議項下房產。
2.如乙方未按本協議約定交付購房款的，按下列方式處理：
逾期在30日之內，乙方自本協議約定的應交購房款期限次日起至實際全額交清應付購房款之日止，按日向甲方支付逾期應交購房款千分之三的違約金，本協議繼續履行;
逾期超過60日的，視為乙方根本違約，且視為剩余款項全部提前到期，乙方應一次性向甲方付清全部購房款，否則甲方有權單方解除本協議以及解除本協議項下未付清全部購房款房屋的《__市商品房買賣合同》，并要求乙方返還房屋、承擔本協議標的額10%的違約金。
3.如乙方未付清購房款前，以本協議項下尚未付清全部購房款的房屋辦理抵押登記或出質等權利負擔的，視為剩余款項全部提前到期，乙方應一次性向甲方付清全部購房款，否則甲方有權單方解除本協議以及解除本協議項下未付清全部購房款房屋的《__市商品房買賣合同》，收回房屋，并要求乙方承擔本協議標的額20%的違約金。
4.本協議履行過程中，若乙方具備一次性付清全部購房款條件的'，可一次性向甲方支付全部剩余款項，屆時甲方按照乙方本次所付購房款的同期銀行存款利率計算，自乙方實際支付之日起計算至協議約定應付之日止，作為乙方提前付款獎勵金，直接從乙方應付房款中扣除。
六、協議解除時相關事項的處理
1.本協議履行過程中，因一方違約而導致本協議解除的，乙方應于本協議解除后10日內將本協議項下未付清全部購房款的房屋恢復原狀后交還甲方，若逾期，則每逾期一日按照15元/平方米/日向甲方支付占用費，直至乙方搬離之日止;若逾期超過30日未搬離，則視為乙方自愿放棄本協議項下房屋內全部物品的所有權，甲方有權對該房屋內的全部物品進行自由處置。
2.協議解除乙方搬離時，本協議項下房屋內未形成附和的裝飾裝修以及可移動搬離的物品由乙方搬離，已形成附和的裝飾裝修歸甲方所有，乙方無權要求甲方給付裝飾裝修補償。
3.本協議第一條第2款中約定的贈送地下室、后院均為附條件贈予，贈予前提為乙方履行完畢購房款給付義務，若因乙方違約導致本協議解除的，則本協議第一條第2款中所約定的贈送面積甲方有權收回，屆時甲乙雙方按照本協議第六條第1.2款之約定辦理房屋交接手續。
七、其他
1.本協議未盡事宜，由雙方另行協商并作出補充，補充條款與本協議具有同等法律效力。
2.本協議附件與本協議具有同等法律效力。
3.本協議在履行過程中如果發生爭議，雙方應協商解決，協商不成時，由本協議項下房屋所在地人民法院管轄。
4.本協議經雙方簽字簽章后發生法律效力。
5.本協議一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
6.本協議約定內容與《__商品房買賣合同》約定內容沖突的，以本協議約定為準。
【雙方簽訂如下：】
甲方：
乙方：
單位公章：
簽訂日期：20____年____月____日
附：
1.甲方營業執照復印件1份;
2.乙方身份證復印件1份;
3.乙方投資公司營業執照復印件1份/辦學許可證復印件1份;
4.房屋詳細信息明細表;
5.付款明細單;
購房分期付款協議書 12
出賣方(以下簡稱甲方)：
買受方(以下簡稱乙方)：
甲、乙雙方本著平等、自愿的原則，同意就下列事項訂立本《購房協議書》，甲、乙雙方共同遵守：
一、乙方認購甲方的位于大同路大同小區20棟3單元4-2號的住宅，建筑面積。
二、合計人民幣：元(大寫：貳拾萬零叁仟元整)，乙方愿意以上述價格向甲方認購該房。(甲方保證此房的水、電、氣、閉路全部完善)。
三、乙方應于簽訂本協議書的同時向甲方交付簽約金人民幣 元整(大寫：壹拾玖萬元整)，剩余在辦理產權過戶拿到房產證當日付清。甲方另開《收款收據》。
四、甲方：
1、向乙方提供符合要求的'房屋資料以備查核。
2、保證對出售的房屋擁有獨立產權。
3、保證該出售房屋未予出租。
4、自簽訂本協議起，保證將該房屋按約定價格售給乙方，期間不得反悔或將房屋出售給第三人。
5、按照前述業務的需要，及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續。
6、在辦理產權過戶時，應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的機構持有。
7、此房以后升值利益與甲方無關。
8、房屋交付后的責任由乙方承擔，房屋過戶的所有費用由乙方自行承擔。
五、乙方：
1、保證按要求付清房費。
2、按照前述業務需要，及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續。
3、甲方已向乙方說明房屋系拆遷安置房，產權尚在辦理中，乙方系自愿購買。
六、違約責任：
1、甲方違約，拒絕將房屋出售給乙方，應向乙方賠償因此受到的損失費為購房款的1倍。
2、乙方違約，沒有按時向甲方支付購房款，應向甲方賠償因此受到的損失費為購房款的1倍。
七、待房屋產權辦理后，甲方及時通知乙方辦理過戶手續，由于乙方無法聯系的責任由乙方承擔。
八、協議自雙方簽字或蓋章之日起生效，雙方未盡事宜協商解決，協商不成，雙方均可向廣漢市人民法院起訴。
九、甲乙雙方所留電話，若有所改變，應及時通知對方。
十、協議自雙方簽字或蓋章之日起生效，雙方未盡事宜協商解決。
甲方簽字：
乙方簽字：
電話：
電話：
年 月 日
年 月 日
購房分期付款協議書 13
甲方(供貨方)：________
乙方(經銷方)：________
鑒于甲方與乙方于__年__月__日簽訂了產品銷售合作協議，根據協議約定乙方應于__年__月__日前全部支付完貨款人民幣__元，但至今乙方全部未支付，因此乙方于此確認結欠甲方貨款人民幣___元，且乙方承諾同意按以下方式分期償還，現雙方就還款達成如下協議。
(一)、甲乙雙方同意按以下方式分期還款，乙方也可以提前償還所有借款。
1、乙方應于本協議簽訂后 10 日內向甲方償還貨款__ 元;
2、__年__月__日之前，乙方應向甲方償還借款 __ 元;
3、__年__月__日之前，乙方應向甲方償還借款1__ 元;
4、__年__月__日之前，乙方應向甲方償還借款__ 元;
5、__年__月__日之前，乙方應向甲方償還借款__元;
(二)、乙方如未按以上方式按期還款的，其中有任何一期未按時付款的'，則視為全部欠款已全部到期，甲方有權隨時要求乙方償還全部貨款。
(三)、乙方如未按以上方式按期還款的，則甲方有權自__年__月__日起就全部欠款按銀行同期貸款利率的三倍計算利息，利息計算至償還全部借款。
(四)、如因乙方未按本協議還款給甲方造成損失的，應賠償甲方為實現債權的全部損失(包括但不限于律師費用、鑒定費、保全費等)。
(五)、本協議經甲乙雙方簽字后生效，本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
(六)、爭議處理辦法：向甲方住所地人民法院提起訴訟。
甲方(蓋章)________
乙方(簽字捺手印)________
簽訂日期：________
購房分期付款協議書 14
甲方（賣方）：_________
身份證號碼：_____________________
乙方（買方）：_________
身份證號碼：_____________________
關于乙方向甲方購房事宜，雙方經協商，達成協議如下：
第一條
房屋具體情況：
1、位置：_______市_______區_______縣_______小區_______樓_______單元_______號
2、房屋類型_______，建筑面積_______平方米，結構_______樓層 ，房屋走向：_______，房屋形狀：_______，用途_______。該房產的總占地面積：_______。
3、該房產連同地產總計房價___拾___萬___千___百___拾___元整。
第二條
甲方銷售該房屋應具備合法的《房屋所有權證》，如買賣該房屋引發產權糾紛，概由甲方負責處理。
《房屋所有權證》書證號：
土地證編號：______________
第三條
房屋四界：
東：_________ 西：_________南：_________ 北：_________
第四條
付款方式：
（1）該房產總價格為人民幣_________萬元整，協議簽定之后，首付______萬元訂金。
（2）甲方完全搬走之后，再付款人民幣______萬元。
（3）房產產權轉讓手續順利辦完之后，再付清剩余___萬元。
第五條
甲方應有手續證明，所售房屋質量過關，并非危房。
第六條
甲方應保證所售房產、地產與周邊四鄰及其他單位沒有所有權糾紛。
第七條
乙方屬于殘疾人福利事業，在購房過程中，甲方應該向有關部門協調，減免或免除房屋交易稅、土地交易稅和其他費用。
（1）甲方承擔房產交易中房產局應征收甲方的交易額的____%的交易費；承擔公證費、協議公證費。
（2）乙方承擔房產交易中房產局應征收乙方的交易額的____%的交易費，承擔房產交易中國家征收的`一切其他稅費
第八條
甲方應給乙方協調大門的位置及免除重建大門、重新安裝水表、電表的費用。
第九條
甲方幫助乙方和郾城區藥監局共同協調化糞池、下水道等共用設施的使用方式。
第十條
乙方購買甲方該項房產，所有費用均屬于___個人出資購買，其所有權完全屬于___個人所有。
第十一條
附件
（一）《房屋所有權證》
（二）《國有土地使用證》
（三）賣方上級主管部門或房產主管部門允許賣房的批文。
（四）該項房產的房地產評估報告。
（五）該項房地產的結構、層高、形狀、土地面積、四鄰測繪圖紙。
第十二條
本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
第十三條
本協議壹式___份，甲方___份，乙方___份
甲方（簽章）：__________
乙方（簽章）：___________
簽訂日期：______年____月____日______年____月____日
購房分期付款協議書 15
甲方(賣方)：_________
乙方(買方)：_________
根據中華人民共和國有關法律、法規和本地有關規定，甲、乙雙方在遵循自愿、公平和誠實信用的原則下，雙方就房屋買賣事項，經協商一致，訂立本合同，以資共同遵守：
第一條：
甲方自愿將坐落在羅甸縣龍坪鎮龍興商城九號樓一單元9號房(龍興房開商購房合同建筑面積135.157平方米)商品房屋出賣給乙方，并將甲方與所出賣該房產的相關使用權同時出賣給乙方。
第二條：
雙方議定上述樓層(含房屋裝修費)總價款為人民幣大寫____;即人民幣小寫____。
第三條：
乙方在簽訂本合同時，支付定金(違約金)，即小寫____整，(后續款以收據為準)。在一年之內(即______年______月______日至______年______月______日)付清____給甲方，若乙方在一年內未付清房款，甲方有權收回所售的'房屋，并不退回原定金(____)。
第四條：
甲方保證所受該房屬乙方的房產合法權。在辦理相關手術時，甲方配合乙方共同辦理。
第五條：
辦理房產證手續所產生的一切稅費由乙方自行承擔,甲方提供有關資料。
第六條：
乙方支付首付款后，甲方配合乙方辦理有關房屋產權過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。
第七條：
甲方應在______年______月交房給乙方;交房后乙方付清余款。甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。交接以后發生的房屋糾紛事宜與甲方無關。
第八條：
本合同簽訂后，甲方在次月內接著乙方本房屋的按揭付款，若乙方未按時付款，與銀行發生的違約責任由乙方自行承擔。
第九條：
本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效。若一方違反本合同條款，該方應向對方加倍賠償違約金。
甲方(賣方)：(印)____身份證號：_______住址：________電話：____
______年______月______日
乙方(買方)：(印)____身份證號：_______住址：________電話：____
______年______月______日
證明人:_______
______年______月______日
購房分期付款協議書 16
甲方：______公司
乙方：
鑒于：
1、雙方業已對所售房產的全部信息作充分溝通和交流；
2、乙方愿意以分期支付的形式購買合同約定的房產；
3、在乙方支付完畢全部房產款項后，雙方依照本合同簽訂正式的《商品房買賣合同》并按照該合同辦理房產權證。
為此，雙方達成以下協議：
第一條 甲方將位于鄭州市文化路 號建筑物的房產 套轉讓給乙方。具體見所附平面圖的紅線標注。
第二條 房屋的基本狀況：
1、房屋屬 結構。
2、關于房產及樓盤狀況以本合同的明確規定為準。
第三條 房屋面積
該房建筑面積共_______平方米。
第四條 計價方式與價款。
1、雙方同意按建筑面積計算房屋價款 ：
該房屋單價為 每平方米______元，總金額(______幣)______千______百______拾______萬______千______百______ 拾______元整。
2、上述價款不包括交易、權證等所需的其他稅金和費用，法規規定由甲方承擔的甲方承擔。
第五條 面積確認及面積差異處理。
合同約定面
積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。 房屋交付后，產權登記面積與合同約定面積發生差異，雙方同意按照實際面積據實結算。
第六條 付款方式及期限。
1、合同簽定后 日內乙方在支付合同價款的 %作為履約定金并沖抵合同價款：
2、年 月 日前支付合同價款的 %；
3、年月 日前支付合同價款的 %。
4、上述款項全部結清后，雙方在日內簽署《商品房買賣合同》并據以辦理房產權證等相關手續。
第七條 逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同規定的.時間付款，應當按照逾期金額每日支付千分之的違約金，逾期 日以上的甲方并有權解除合同。
第八條 房屋交付。
乙方無違約前提下甲方在_____年______月_______日前，將符合本合同約定的房屋交付乙方使用。
但如遇下列特殊原因，相應延期并不視為違約：
1. 遭遇自然災害、政府行為等不可抗力；
2. 非因甲方責任造成的。
第九條 逾期交房的違約責任。
甲方逾期交付房屋，按下列第______種方式處理：
1. 按逾期時間，分別處理（不作累加）
(1) 逾期不超過_____日，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一 的違約金；
(2) 逾期超過______日后，乙方有權解除合同。乙方解除合同的，甲方應當自乙方解除合同通知到達之日起______天內退還全部已付款，并按乙方累計已付款的5%向乙方支付違約金。
第十條 房屋驗收
1、房屋交付后，乙方對于房屋應當予以驗收，存在異議的應當在交付后5日內提出異議。
2、其中房屋質量問題雙方發生爭議的，由 作為房屋質量的鑒定機構。
第十一條 交 接
房屋達到交付使用條件后，甲方應當書面通知乙方辦理交接手續。由于乙方原因，未能按期交付的，在通知屆滿之日視為已經驗收、交接。
第十二條 甲方保證房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因甲方原因，造成該房屋不能辦理產權過戶或發生債權債務糾紛造成乙方損失的由甲方承擔全部責任。
第十三條 甲方關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
甲方交付使用的房屋的裝飾、設備標準應當符合雙方約定。達不到約定標準的，乙方有權要求甲方按照下述第_____種方式處理：
1. 甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2. 甲方及時予以更換或退還差價。
第十四條 甲方關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。 甲方承諾與該房屋正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：
1. ______________________________；
2. ______________________________。
如果在規定日期內未達到使用條件，甲方賠償乙方的實際損失。第十五條 乙方的房屋僅作_________________使用，乙方使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外，乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
乙方應當服從物業管理人的統一管理，遵守相關制度。
乙方不得直接或間接將房屋用于以下用途之一：
1、餐飲、 ；
2、娛樂、 ；
3、其他不符合環保要求或影響小區整體形象的項目。
乙方轉讓房屋的應當將本條各項規定體現在轉讓合同中，否則造成的一切損失乙方承擔。
第十六條 凡因本合同或與本合同有關的一切爭議，由雙方協商解決；協商不成的，
1、提交鄭州仲裁委員會依照該會規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
2、由房產所在地人民法院處理。
買受方：
年 月 日
購房分期付款協議書 17
甲方：_________________
法定代表人：_________________
乙方：_________________
身份證號：_________________
依據平等互利原則,經甲乙雙方協商達成一致共同簽訂本買房分期付款合同。
一、乙方購買甲方開發的房屋一套,位于旅游度假區山水小區二、分期付款方式如下：_________________
1、乙方購買以上房屋總價款為現已支付首付100000元;余首付款為42844元,乙方承諾于20___年___月___日前全額支付給甲方。
2、為配合乙方申請銀行房屋貸款的需要,在未收取全額首付款前,甲方仍承諾于本協議生效之日,以乙方名義出具全額首付款發票。
3、本協議第二條第二項所涉全額首付款發票不作為證明在該發票簽發日甲方收到全額首付款的依據。
4、若乙方在約定的還款期內沒有還款,甲方有權推遲交房,并有權自延期日起按欠款的萬分之五按日累計計算違約金,甲、乙雙方因此發生的.一切損失,均由乙方承擔。
三、本協議項下銷售的房屋為特定物,不調、不退、不換。
四、本協議履行產生糾紛的,由甲乙雙方友好協商解決。協商不成涉訟的,由本協議履行地人民法院管轄。
五、本協議經甲、乙雙方蓋章或簽字后生效。六、本協議一式貳份,甲、乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章)：_________________乙方(簽字)：_________________
簽約日期：_________________簽約日期：_________________
【購房分期付款協議書】相關文章：
分期付款購房協議書11-09
公司分期付款購房協議書04-06
購房分期付款協議書實用03-15
簡單的分期付款購房協議書06-06
分期付款購房協議書4篇11-09
購房合同分期付款11-11
分期付款的協議書11-05
分期付款協議書03-20
分期付款協議書11-02