分期還款協議書范文集錦五篇
在學習、工作生活中，協議與我們的生活息息相關，簽訂協議能夠最大程度的保障自己的合法權利。想必許多人都在為如何寫好協議而煩惱吧，以下是小編精心整理的分期還款協議書6篇，歡迎閱讀與收藏。
分期還款協議書 篇1
開發商: (以下簡稱甲方)
認購方: (以下簡稱乙方)
身份證/護照(營業執照)號碼: 通訊地址: 郵編: 聯系電話: 1、 2、 甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，簽訂本協議書。
乙方于 年 月 日購買甲方項目 幢 單元 室，總房款為人民幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元，已簽訂認籌協議并交納定金 元(如果是認籌客戶，出示有效認籌協議，認籌金自動轉換為定金)，因個人原因導致無法按時交齊首期款，現乙方自愿申請首期款分期支付，具體付款方式如下： 年 月 日，簽訂《商品房買賣合同》前支付( %)首期款(含定金)，即： 元;今剩余購房款向江蘇美亞房地產開發有限公司借款人民幣￥ 元(大寫) ，在 年 月 日前無息分 期還清; 1. 年 月 日支付首期剩余房款 %，即： 元; 2. 年 月 日支付首期剩余房款 %，即： 元;
(生效時間以同時簽訂《商品房買賣合同》和《項目首付款分期付款協議書》為準)
且甲、乙雙方達成以下協議：
1. 乙方必須在規定的期限內付清全部借款，如有特殊情況需提前半個月向甲方申請剩余借款還款時間延期(延期時間僅限一個月，申請次數僅限一次)，乙方本人或委派家人攜帶《首付款分期付款協議書》和委托證明前往售樓部，填寫《延期申請表》，待甲方審核通過后，方可批準;
2. 如乙方未按協議規定的時間還款，逾期在30天之內，自本協議規定的應還款期限之第二天起至實際全額付清還款之日止，甲方有權按借款金額的千分之一/天的比例收取違約金至付清之日，逾期30天未繳納款項，乙方自愿放棄上述所購房屋全部權利，甲方有權處理房產出售給他人，且不退還乙方所繳納房款，乙方無條件按甲方要求在房屋交易過程中簽字，如乙方拒絕配合甲方，甲方有權在當地人民法院提起訴訟;
3. 辦理交房手續前提，乙方需付清全部借款，如逾期產生的違約金，連同借款一并付清;
4. 協議期內，乙方不得隨意更變業主身份，不得退房，不得單方面終止該合同;
5. 本協議書一式兩份，由開發商、認購方各執一份，具有同等法律效力，發生糾紛，在甲方所在地人民法院訴訟解決;
甲方(簽章)： 乙方簽字：
代表簽字： 乙方蓋章： 年 月 日 年 月 日
分期還款協議書 篇2
甲方（債權人）： 電話：
乙方（債務人）： 電話：
乙方擔保人： 電話：
為了不增加債務人償還欠款的`負擔，不給債權人帶來經濟損失，雙方經過友好協商，就有關事項達成如下協議：
第一條還款內容
1.還款金額： 人民幣12600元（大寫壹萬貳仟陸佰元整。）
2.利率：按照6個月分期支付欠款，月利率5%執行。
具體每月支付欠款為：20xx元(1+5%)=2100元。
3.每月的還款時間：每月25號之前，逾期一天，每天以30元作為懲罰。
4.還款期限：乙方自簽訂此協議之日起至年月日全部還清債務。
第二條抵押物
乙方將作為還款的抵押，并提供文字材料證明。抵押期限：自本協議生效之日起至乙方還清甲方與本合同有關的全部款項及利息為止。
第三條甲乙雙方的義務
（一）甲方的義務：
1.對乙方交來抵押物的單證妥善保管，不得遺失、損毀。
2.在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，將抵押物的單證完整交給乙方。
（二）乙方的義務：
1.應按照本協議規定時間主動償還甲方的欠款及利息。
2.乙方在簽訂協議之日起交付抵押物的文字材料證明。
第四條違約責任及其它事項。
1.乙方如因本身責任不按合同規定支付給甲方欠款及利息的，乙方應負違約全部責任。按照欠款本金的雙倍給予甲方賠償(即違約后，償付甲方貳萬肆仟元人民幣)。
2.如果乙方出現逃逸或者去向不明聯系不到本人，則剩余的欠款由擔保人予以承擔。
第五條本合同經擔保人見證后生效。
本協議一式三份，甲、乙雙方各執一份，擔保人留存一份。
甲方簽字： 簽約日期：
乙方簽字：
乙方擔保人簽字： 簽約日期
個人分期還款協議書
甲方： 身份證： 住址：
乙方： 身份證： 住址：
經過友好協商，雙方就有關事項協議如下：
一：乙方在20xx年7月21日向甲方借款人民幣11萬元，至簽訂協議日期為止累計共計利息3萬元人民幣，共計人民幣14萬元整。經雙方協商，同意甲方最終只需歸還乙方人民幣十二萬元整。
二：以上十二萬歸還款分期歸還，其中兩萬簽訂完本協議后立即歸還，甲方在收到乙方這兩萬元后，十五天內必須在當地人民法院對甲方撤訴。余下十萬欠款分三年內歸還。分期歸還方式如下：
⑴從20xx年至20xx年10月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣四萬元。
�、茝�20xx年至20xx年10月份這段時間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
�、菑�20xx年至20xx年10月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
三:如甲方反悔協議，所有借款乙方終止償還，概不負責。如乙方反悔本協議，從20xx年本金加利息，起訴一切費用由乙方承擔。
四：乙方每次收到還款金額后都必須向甲方書寫收據，在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，本協議自動終止。
五：本協議甲乙雙方簽字蓋章后生效。
六：本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。
在場見證人：
甲方：
地點：
乙方：
年 月 日
分期還款協議書 篇3
甲方：
乙方：
現鑒于乙方不能一次性償還欠款。甲、乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協議：
第一條甲、乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣：（注明：有欠條）
第二條甲方同意乙方分次償還欠款及還款計劃
�、偌�、乙雙方約定第一次還款日期為：農歷年月日償還金額為：人民幣
�、诩�、乙雙方約定第二次還款日期為：農歷年月日償還金額為：人民幣
③甲、乙雙方約定第三次還款日期為：農歷年月日償還金額為：人民幣
④甲、乙雙方約定第四次還款日期為：農歷年月日償還金額為：人民幣
�、菁�、乙雙方約定第五次還款日期為：農歷年月日償還金額為：人民幣
第三條甲方保證
�、賹σ曳浇粊砬窏l及本協議妥善保管，不得遺失、損毀。在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，將欠條單證及本協議完整交給乙方。
�、谠谖吹郊住⒁译p方約定還款日期前，不對乙方討要欠款。
第四條乙方保證
�、侔凑毡緟f議規定時間主動償還甲方的欠款。
�、谠诤炗啽緟f議之日重新更換欠條并交付甲方。
第五條本協議經甲、乙雙方簽字后生效。
第六條本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：乙方：
簽約日期：簽約日期：
分期還款協議書 篇4
甲方（債權人）：青島海川建設集團有限公司（以下簡稱甲方）乙方（債務人）：青島第二糧庫（以下簡稱乙方）
根據青島市中級人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的青島市市級糧食儲備庫二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方工程款相關還款事宜達成如下協議：
第一條、經青島市市北區人民法院和青島市中級人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關費用共計人民幣3012419.29元（其中：工程款793633.18；損失費1705378.5；質保金468192.61；訴訟費、評估費25215+20000），后經甲乙雙方協商，甲方同意乙方還款在確保誠信的基礎上還款人民幣240萬元（大寫：貳佰肆拾萬元整）。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達成如下內容：
1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款100萬元（大寫：壹佰萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第二次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款80萬元（大寫：捌拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準），乙方第三次還款時間與數額：20xx年12月30日前還工程款60萬元（大寫：陸拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準）。
2、如果乙方不能按上述約定時間足額還款，只要發生一次超過七天，甲方有權要求乙方按原判決數額一次性支付全部剩余欠款數額，并按日支付判決數額0.5%的違約金，并付判決數額利息。
3、乙方已經根據法律有關規定，經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，乙方同意在本協議簽訂后根據甲方要求隨時賦予本協議強制執行效力。
4、本協議還款數額包含[20xx]青民一終字第655號判決書及青島市市級糧食儲備庫二期工程項目內容。其中二期工程主體、工程場區路面（室外）、排水溝及消防管網、強弱電若仍存在工程欠款，則均由青島海川建設集團有限公司在雙方已談妥協議價款（240萬）中支付。
5、本協議還款時乙方必須支付現金或支票（不包括承兌支票），不得以物抵債或其他任何方式的還款。
第三條、爭議的解決方式
本合同在履行中如發生爭議，按原判決執行，乙方一次性付清原判決工程款及本協議第二條2款約定的違約金和利息。本協議履行完畢，雙方關于青島市市級糧食儲備庫二期工程的工程糾紛再無爭議，甲方不得以任何理由向有關司法機關，向乙方主張青島市市級糧食儲備庫二期工程中判決款項。
第四條、本協議自雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自動失效。
甲方（簽章）：
年月日
附：還款簽證一份
：年月日乙方（簽章）
還款簽證表
分期還款協議書 篇5
出借人（甲方）： 借款人（乙方）： ；
現鑒于乙方不能一次性償還甲方借款。甲、乙、兩方經友好協商，達成如下協議：
第一條、甲乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日，乙方尚欠甲方人民幣（大寫）：（注明：有借條憑證）。
第二條、甲方同意乙方分次償還借款或欠款，具體還款計劃看附則。
第三條、甲方對乙方的借條憑證及本協議妥善保管，在乙方到期還清所有款項后一起交還乙方。
第四條、按照本協議約定時間，乙方主動償還借款。
第五條、違約責任
若乙方不能按時履行到期債務，甲方有權立即要求償還全部
債務，并按借款金額的計算違約金。
第七條、補充協議：
甲方簽字： 乙方簽字：
證件號碼：證件號碼： 日 期：日 期：
附則
還款計劃具體如下：
�。�1）甲乙雙方約定第一次還款日期為： 年月日，還款金額為：人民幣（大寫） 。
�。�2）甲乙雙方約定第二次還款日期為： 年月日，還款金額為：人民幣（大寫）
�。�3）甲乙雙方約定第三次還款日期為： 年月日，還款金額為：人民幣（大寫） 。
甲方簽字： 乙方簽字：
【分期還款協議書范文集錦五篇】相關文章：
分期還款協議書09-07
分期還款協議書范文集錦9篇05-04
分期還款協議書范文集錦八篇05-03
分期還款協議書范文集錦6篇05-03
分期還款協議書范文集錦10篇05-02
分期還款協議書范文集錦8篇04-28
分期還款協議書范本09-07
關于分期還款協議書集錦九篇04-28
關于分期還款協議書集錦9篇04-26