電力施工合同

時間：2021-06-11 15:26:31 合同范本我要投稿

電力施工合同模板

　　發包人：

電力施工合同模板

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：；

　　2、工程地點：；

　　3、工程范圍：；（詳見施工圖紙內容）；

　　4、承包方式：＿。

　　5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內容）。

　　二、合同工期及工期延誤

　　1、開工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數天（以實際進場施工之日算起）；

　　2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之＿＿的違約金，算至驗收合格之日；

　　3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：

　　a發包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；

　　b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；

　　c發包人代表（或監理工程師）未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行；

　　d設計變更或工程量增加；

　　e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時；

　　f不可抗力；

　　g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。

　　4、承包人在以上情況發生后日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表（或監理工程師）提出報告；發包人代表（或監理工程師）在收到報告后日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規范》驗收。

　　四、合同價款

　　總計合同金額（大寫）（人民幣），小寫￥。

　　五、工程款結算及支付

　　1、主鋼構進場之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；

　　2、綱結構主體完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；

　　3、工程全部完工之日起日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發包人于壹年內返還承包人；

　　六、施工準備

　　1、承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。

　　2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電；

　　3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系；

　　4、承包人于接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工并運抵工地現場

　　5、承包人嚴格按照施工圖紙中的`材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書；

　　七、安全施工與檢查

　　1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患；

　　2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，；發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用；

　　3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用；

　　4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　八、工程竣工驗收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間；發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔；

　　2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格；

　　3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔；

　　4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續；

　　5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。

　　九、現場代表

　　發包人現場代表＿＿＿＿＿，承包人現場代表＿＿，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應提前三天書面通知對方。

　　十、違約責任

　　一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。

　　十一、爭議解決

　　雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。

　　十二、附則

　　本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、標準、規范及有關技術文件

　　3、圖紙

　　4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件

　　合同訂立時間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同共＿頁

　　發包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：

　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：

　　傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿傳真：

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿開戶銀行：

　　賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿賬號：

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿郵政編碼：

【電力施工合同】相關文章：

電力施工合同07-20