項目合同模板集錦6篇
現今社會公眾的法律意識不斷增強，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編收集整理的項目合同6篇，希望對大家有所幫助。
項目合同 篇1
甲方：_________
乙方：_________
經甲、乙雙方共同協商，本著互惠互利、共同發展，使中國盡早走向職業化，達成如下合作協議：
一、甲方授權乙方為_________省_________市_________合作基地
同時為了維護雙方的合法權益，乙方一次性向甲方交納履約保證金_________元。
二、甲方職責
1.向乙方帶給合作范圍內的《授權書》;
2.向乙方頒發_________合作基地的銅牌;
3.負責協助乙方辦理_________證書;
4.向乙方帶給甲方的辦學許可證、收費許可證復印件等有關證明文件;
5.負責學生入學資格的審核、面試及錄取工作;
6.負責乙方教學大綱的制定及教學質量的監督和檢查;
7.學生在甲方學習期滿成績合格者，由甲方負責畢業證書的發放;
8.精品秘書班、現代高等秘書班的學生學習期滿成績合格者，甲方負責安排就業。
三、乙方職責
1.負責在當地辦理合作辦學的有關手續;
2.負責在當地的招生宣傳、報名及入學資格的初步審定等事宜，并及時與甲方聯系安排學生入學注冊;
3.負責學生在乙方學習期間的教學及生活管理，并帶給教學所需要的教室及教學設施;
4.乙方務必嚴格執行甲方所制定的教學大綱，并及時向甲方通報教學計劃的執行狀況;
5.負責學生在乙方學習期間的安全并承擔由此產生的相關職責;
6.乙方辦學、培訓期間自行管理，自負盈虧，并承擔相應的職責和義務。
四、項目名稱
(一)精品秘書班合作項目：
1.生源定位：�？�、本科畢業生(年齡在26周歲以下);
2.開班條件：每班不少于_________人;
3.合作模式：實施半年半年教學方式;
4.收費標準及結算辦法：每年每生學費_________元。前半年在乙方開班由乙方收取學費_________元，為保證教學正常進行，乙方能夠預留_________元，余款全部交于甲方，甲方從開學后第三個月開始每月向乙方支付_________元，直至余款付清;后半年學生在甲方學習的學費_________元由甲方負責收取。如乙方不能獨立開班而直接將學生送到甲方學習，則甲方按該生全年學費的15%向乙方返利。
(二)校際直升合作項目：
1.生源定位：初中畢業生;
2.開班條件：每班不少于_________人;
3.合作模式：23________年�；�222________年本;
4.招生與管理：乙方招生時可使用校際合作，直升北秘宣傳語，學生前兩年在乙方學習，期間的一切教學活動由乙方負責。學生入學后須在甲方注冊，甲方將進行全程教學監控。學生前兩年學業證書由乙方負責頒發，成績合格者經面試由甲方直接錄取，其后在甲方完成大�；虮究齐A段的相應課程。如乙方不具備獨立開班條件亦可將學生直接送入甲方完成________年專或________年本學業。
5.收費標準及結算辦法：前兩年學費由乙方根據當地狀況自定并收取，同時向甲方繳納學費的15%教學質量保證金(不足一萬元按一萬元收取)，為有利于雙方長久合作，學生后期到甲方學習期間，甲方每年按學費的15%向乙方返利。
(三)現代辦公管理證書培訓項目：
1.生源定位：在職秘書及辦公管理人員及在校大學生;
2.教學管理：甲方負責制訂教學計劃并帶給師資培訓及教材;乙方負責組織招生及正常教學活動;
3.收費辦法：由乙方根據當地市場自行制定收費標準并收取費用;甲方每年一次性收取管理費_________元;
(四)劍橋辦公管理國際證書項目：
1.生源定位：在校大學生、企事業單位在職人員等;
2.教學管理：乙方負責組織招生及教學管理，如招生人數超過_________人(已交費)，甲方可協助申請開班;
3.收費辦法：由乙方根據當地市場自行制定收費標準并收取費用;甲方每年一次性收取管理費_________元;
(五)合作代理招生項目：
乙方可作為甲方的招生代言人，為學生及家長帶給咨詢服務并代表甲方對學生進行預面試。為有利于雙方長久合作，學生到甲方學習期間，甲方每年按學費的15%向乙方返利，直至該生畢業為止。如乙方期望一次性結算的，甲方將按照普通代理招生標準加100元支付給乙方(普通代理標準為：招收1―30人每生_________元、31―60人每生_________元、61―100人每生_________元、101人以上每生_________元)。為解決乙方在當地招生時的流動資金，乙方可代表甲方收取預錄費_________元及_________元報名費，甲方統一發放收據，學生入學憑收據可抵等額學費，甲方將此預錄費直接沖抵乙方的部分收入。
五、發生以下狀況之一者，本合同自行終止，甲方有權收回授予乙方的銅牌及有關證書
1.乙方以甲方名義從事與甲乙雙方合作項目無關的活動;
2.乙方違規辦學;
3.乙方違背本合同的有關條款;
4.乙方為地市級合作方的，學歷班招生低于20人、精品秘書班低于15人，或總數低于40人;
5.乙方為省會級合作方的，學歷班招生低于35人、精品秘書班低于20人，或總數低于60人。
六、本協議未盡事宜，由雙方友好協商解決;協議履行過程中，如發生糾紛，雙方協商解決，協商未果交于甲方所在地的人民法院處理
七、本協議一式兩份，雙方各執一份，自雙方正式簽字蓋章之日起生效，有效期兩年，屆時可優先續簽
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
法人代表(簽字)：_________
法人代表(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
項目合同 篇2
甲方(甲方)：
乙方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，經供需雙方協商一致，為確保雙方實現各自的經濟目的，明確經濟責任，供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，確認根據下列條款訂立本合同，以資雙方信守執行。
一、 貨名、規格、數量、金額
二、 合同價款總額:(美元)
三、 交貨期：
四、 貨運方式： 乙方發貨至甲方指定地點。
四、付款形式：簽定合同當日，甲方向乙方交付儀器購買定金乙方確認甲方款項到帳后，向甲方發貨;到貨并調試正常后，甲方向乙方支付價的65%)，尾款
五、產品標準和技術要求
乙方保證向甲方提供的產品為原廠生產的質量合格產品，原廠包裝。
六、驗收條款
1、驗收以雙方認可要求為驗收標準，如果交付的產品符合合同規定且無質量問題即為驗收合格。驗收期限為7天，過期視同合格。
2、驗收地點：在交貨地點進行驗收。
七、質保條款
乙方承諾為甲方提供1年保修服務。
八、產品退換條款：
1、發現乙方提供的產品存在不符合合同規定的技術要求或外觀要求等問題時，甲方有權在收到貨后選擇換貨或退貨處理，并以書面形式通知乙方。
九、違約責任
1、逾期付款、交貨責任
1.1甲方應嚴格遵守合同付款期限要求支付貨款，甲方不按時付款，每逾期一周(不足一周按一周計算)，向甲方收取違約金，每周違約金比率為該批貨款金額5‰。甲方如出現2次以上的拖延付款情形，乙方將視認為甲方存在付款信譽問題而有權停止繼續供貨。
1.2乙方不按時交貨或延期交貨，每逾期一周(不足一周按一周計算)，甲方收取違約金。違約金金額為該批貨款金額5‰。
2、乙方產品達不到甲方的技術要求，甲方有權終止合同，并以書面形式通知乙方。
3、因乙方產品質量問題，除負責退換外，承擔給甲方造成的經濟損失。
十、其它事宜
1、未盡事宜以雙方協商解決，若協商不成，任何一方可向合同履行地人民法院提起訴訟。
2、本合同一式肆份，甲乙雙方各兩份，合同雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
項目合同 篇3
甲方：身份證號碼
乙方：身份證號碼
雙方本著互利互惠、共同發展的原則，利用揚州新揚開關設備有限公司商務平臺。經充分協商，一致決定合作經營南京繞越高速公路東南段配電房設備供貨及安裝項目，特訂立本協議。
一、合作經營人的規范
甲乙雙方應尊重國家的`有關法律、法規合法經營。維護揚州新揚開關設備有限公司對外形象及利益。甲乙雙方都應相互誠信，和公司及客戶簽署的各項協議及各項開支，雙方都不可隱瞞。
二、合作經營項目：
南京繞越高速公路東南段配電房設備供貨及安裝項目。
三、甲乙雙方經商定，甲乙雙方的權利和義務：
1、甲方：
(1) 甲方負責本項目貨物的制造、設備安裝期間所需資金的注入。
(2) 甲方應積極配合乙方有關本工程的各項工作
(3)乙方必需按計劃要求保質保量按照合同及甲方的供貨要求
2、乙方：
(1) 乙方負責本項目合同的跟蹤、購買標書、編制投標文件和業主簽訂合同協議書
(2) 乙方應積極配合甲方有關本工程的各項工作
(3) 乙方應根據工程要求進駐工地組建本工程項目部，及時完成項目部的各項工作。
四、利潤分配：
1：甲方按照新揚公司的報價8523150元，按5%的業務費用付給乙方。超出本合同范圍的款項，除去安裝費、供電局的開支、后公司增加的管理費1.3(原先投標前是1。5現為2.8以及公司一切按合同增加2%的個人所得稅和其它用于本項目的開支后。甲、乙雙方利潤均分。
2：應收款項到達公司賬戶內，先給所有現在單位的材料科后，甲方應負責按上述利潤分配約定及時付款給乙方。
五，解決合同方式未盡事宜雙方協商解決。
六、合同有效期
合同有效期為本項目所有應收款項到賬，利潤分配完成。
甲方： 乙方：
年月日 年月日
甲方：浙江省×××公司
乙方：
公司系甲、乙雙方共同組建并經依法核準設立的有限責任公司，經甲、乙雙方共同協商，就該公司承包給甲方經營的有關事宜達成協議如下：
一、公司承包給甲方經營項目合作經營合同，自年月日止，共計年。
二、承包期間，甲方必須保證每年交納承包款萬元，該承包款就體現在該公司的財務會計報表內，在每一會計年度結束后二個月內由甲、乙雙方按法律規定進行分紅。超出承包款部分的利潤歸甲方所有。
三、承包期間，甲方經營虧損，由甲方自負。承包期間，所有的債權債務關系均由甲方自行處理，由此造成公司財產損失的，應由甲方承擔賠償責任。
四、在承包期間，甲方享有充分的經營自主權和人事權。經營資金由甲方自籌(該公司的注冊資金也交由甲方用于經營)，經營人員和所有的財會人員由甲方自行聘任或委派，經營人員的工資、獎金也由甲方支付但可列入公司的經營費用帳內。
五、承包期間，甲方必須遵守法律、行政法規的規定，依法經營，按照工商、稅務機關的規定和要求辦理公司年檢、送交會計報表并依法納稅。
六、本協議生效三天內，承包公司的公章、合同專用章、財務專用章、銀行帳號及財務帳冊由雙方列清單移交給甲方，雙方確認。
七、本協議未盡事宜由雙方協商解決。
八、本協議經雙方簽字蓋章后即生效。
九、本協議如發生糾紛，由甲方所在地法院受理管轄。
十、本協議一式二份，甲方雙方各執二份。
甲方：浙江省×××公司乙方：
法定代表人：法定代表人：
年月日
項目合同 篇4
甲方:
乙方:
甲方現委托 （以下簡稱乙方）承擔監控系統安裝工程。（)為明確甲、乙雙方的權利、義務和經濟責任，本著平等互利、等價有償的原則，經過認真協商達成本協議。
一、安裝工程概況
1、安裝工程名稱: 監控系統
2、安裝工程地點:
3、安裝工程內容: 監控系統安裝調試
4、合同簽訂地：
二、雙方的責任和義務
1、甲方負責提供整個安裝工程的安裝工程圖紙、樓層施工用電、用水；并提供施工現場專用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成安裝工程工期。并承擔以下義務： 1按時對安裝工程、施工及安裝工程進度實施監控和驗收。 ○
2按時支付安裝工程進度款。 ○
2、乙方應按合同規定的時間及時提供安裝工程所需的設備材料，在保證安裝工程質量和安裝工程進度的前提下，完成設備的集成和安裝調試工作。
三、安裝工程的時間和進度
1、工期為自開工之日起至驗收完畢，共 日。
2、如遇下列情況，乙方可順延工期：
1 施工現場電源未接通，或障礙物未清除，影響施工； ○
2 因甲方簽約時未曾說明的施工限制而影響進度； ○
3 甲方對雙方簽約認可的設計、配臵提出改動而影響安裝工程進度； ○
4 在安裝調試中停電 小時以上或連續間歇性停電 天以上； ○
5 因甲方決策不及時而影響安裝工程進度； ○
6 因甲方未按合同規定支付乙方有關款項而影響安裝工程進度； ○
7 因不可抗力而延誤工期。 ○
3、安裝工程中甲方對監控點進行增減，則由甲方向乙方出具安裝工程聯系單。
4、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。
四、人力不可抗拒因素
如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。（]在安裝工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。
五、安裝工程及安裝工程量的變更
1、由于甲方原因，對安裝工程中提出的修改項目，必須向乙方出具安裝工程聯系單，確認修改詳細清單、安裝工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具安裝工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對安裝工程中提出的修改項目，必須向甲方出具安裝工程聯系單，確認修改詳細清單、安裝工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具安裝工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。
六、安裝工程驗收
1、甲方有權要求驗收安裝工程的部分或全部乙方所供設備，乙方應協助甲方的驗收。
2、甲方按附件（監控系統安裝工程預算清單）的設備配臵驗收乙方提供的設備，整體安裝工程驗收遵從附件（監控系統安裝工程預算清單）商定之標準。
3、甲方在收到乙方系統安裝調試完畢或安裝工程完工通知之日起 日內完成系統的驗收。在此期間內，如甲方沒有異議，應即時簽署安裝工程驗收合格證書，如甲方屆時未提出書面異議，也未簽署驗收合格證書，則視為驗收合格;如甲方提出書面異議，甲乙雙方應在 日內達成處理意見。
4、甲方收到乙方驗收安裝工程通知之日起 日內不驗收，視為驗收合格。
5、有關驗收的一切費用由甲方負擔。
6、安裝工程驗收合格后，由雙方人員簽字，甲方方可使用。
七、安裝工程質量與售后服務
1、安裝工程的設計、設備供應、施工及安裝工程質量遵從雙方共同商定之標準。
2、乙方負責對甲方的操作和維護人員安排一次集中培訓，幫助他們學會系統的操作和日常維護。
3、乙方對安裝工程實行 年保修，負責更換或/和修復有質量問題的設備，但不承擔因天災、人為操作及其他非產品安裝工程本身質量問題而引起的設備損壞責任。對保修期后的系統故障或損害，公司提供有償維修服務，并在設備修理期間盡量為客戶提供暫用替換設備，以減少甲方系統的停運時間。
4、乙方在全部安裝工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。
八、安裝工程造價
監控設備金額為： 元（人民幣： ）
安裝調試費金額為： 元（人民幣： ）
安裝工程總造價為： 元（人民幣： ）
九、安裝工程付款方式
1、本合同簽訂之日起 日內，甲方支付乙方安裝工程總造價 30 %的預付款，作為定金及購臵相關工具和設備。
2、安裝工程施工到攝像機安裝時約安裝工程量的50%后 日內，甲方向乙方支付安裝工程總造價 %的安裝工程進度款。
3、安裝工程驗收合格之日起 日內，甲方向乙方付清剩余 %的安裝工程款項。
十、違約責任
1、甲乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。
2、因乙方原因導致工期延誤，由乙方償付逾期違約金。
3、如甲方未能按照合同條款九按安裝工程進度向乙方支付安裝工程款，甲方須另加應付款項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償；乙方并有權利暫停安裝工程的施工，待甲方向乙方支付相應的安裝工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。甲方已付金額不足乙方所供設備款時，乙方有權收回所供設備，并由甲方賠償乙方由此產生的一切經濟損失。
4、在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協議的情況下，乙方有權拒絕甲方更改設計或設備配臵的要求。
5、安裝工程中途停建、緩建，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的返工、停工、窩工、倒運、人員設備調遷、設備材料積壓的實際損失。
6、安裝工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
十一、解決合同爭議的方式
本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向合同簽署地人民法院提出訴訟。
十二、合同附件（監控系統安裝工程預算清單）作為合同不可分割的一部分，同樣具備法律效力。
十三、合同附則
1、本合同一式 份，甲乙雙方各執 份。
2、本合同自雙方代表簽字即生效;安裝工程驗收合格，結清全部安裝工程款后終止。
3、本合同簽訂后，甲乙雙方可簽訂補充協議以修改或補充本合同，沖突之處以最后簽署生效之協議為準。
4、本合同未盡事宜雙方協商解決。
甲乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
聯系電話： 聯系電話：
簽訂時間： 年 月 日 簽訂時間： 年 月 日
項目合同 篇5
甲方：乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲方將道路延伸修建工程承包給乙方，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方共同協商同意簽訂本合同。
一、 工程名稱：
二、 工程總費用為90185.28元(玖萬零壹佰捌拾伍元貳角捌分)。
三、 甲方負責工程監工和驗收，工期為60天，從________年____月10至________年____月____日。
四、 乙方責任
1、 乙方需將公路延伸部分旁石方、土方全部挖掉，必須保證路面寬度達到4米。
2、 乙方必須加強安全管理，施工人員必須參加人身意外傷害保險，所發生安全事故由乙方獨立承擔，甲方概不負責。
五、 在自然條件及特殊情況下，如下雨等原因，造成乙方未能按時完工，工期順延。
六、 本協議一式兩份，雙方各執一份，從雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜雙方協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
項目合同 篇6
合同編號：__________________
定做人：____________
承攬人：____________
第一條 承攬項目：____________________________________________________
第二條 技術標準、質量要求：__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________
第五條 承攬人發現定作人提供的圖樣、技術要求不合理的，應在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______日內答復。
第六條 定作人（是／否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________________________
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：__________________________________
第九條 工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________
第十條 承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：____________________________
第十一條 定作人應在____年___月__日前向承攬人（預付材料費/交付定金（大寫）______元。
第十二條 結算方式及期限：________________________________________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。
第十四條 本合同解除的條件：
�。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
（二）________________________________________________
第十五條 定作人違約責任：_________________________________________
承攬人違約責任：___________________________________________________
第十六條 合同爭議的解決方式：
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：（只能選擇一種）
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向_______人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項：_______________________________________
第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人：________________（簽章）
營業執照號碼：__________________
法定代表人：____________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：________________（簽章）
營業執照號碼：__________________
法定代表人：____________（簽章）
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
簽約日期：_______年_____月____日
簽約地點：______________________
【項目合同模板集錦6篇】相關文章：
項目委托開發合同模板12-11
【精華】項目合同模板9篇04-20
項目開發合同模板5篇05-03
項目開發合同模板六篇04-29
項目開發合同模板五篇04-29
項目開發合同模板10篇04-29
項目開發合同模板8篇04-27
項目合作開發合同模板08-30
項目開發合同集錦六篇04-27
項目開發合同集錦8篇04-25