訂貨合同模板集錦10篇
隨著法律知識的普及，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編精心整理的訂貨合同10篇，歡迎大家分享。
訂貨合同 篇1
甲方（購貨方）
公民身份證號：
住址：
乙方（供貨方）
公民身份證號：
住址：
一、產品明細
合同標的
品種
規格（mm）
編號
品牌
單價（元）
數量（㎡）
小計（元）
合計： （大寫） 人民幣：
二、質量標準：
乙方所供產品與乙方之前提供的樣品基本一致，允許所供產品與樣品存在合理范圍色差。
三、交提貨方式及地點：
由乙方負責送到工地，由乙方卸貨，雙方點清數量，甲方指定為收貨人，聯系電話 ，收貨人在供貨方送貨單上簽字確認。
四、驗收標準：
1.產品破損率按國標3%執行，超過3%的部分由乙方負責補足。
2.因陶瓷材料來源于天然礦物質，燒制過程復雜，允許交貨產品存在合理色差。
3.如甲方發現產品質量不符合標準，應立即停止施工并妥善保管，告知乙方，并在三天之內向乙方提出書面異議。
4.甲方因保管施工不善造成產品質量下降，不得提出異議。
5.若有異議，需經第三方鑒定該批次產品存在質量問題。
6.如需補貨，產生的色差等問題與乙方無關，退貨不得超過總貨數的3%.
五、結算方式：
1.合同簽訂生效之日起 天之內，甲方支付 作為預付款。
2.剩余貨款甲方必須于 前結清。
六、違約責任：
1.甲方未按合同規定付款，乙方有權順延供貨或停止供貨，由此造成的一切損失后果由甲方自行承擔并支付給乙方按中國人民銀行規定的延期違約金。
2.乙方須按合同規定的品牌、規格、編號、數量進行供貨。
七、其它約定：
本合同未盡事宜由雙方協商，可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等的法律效力。
八、合同生效、終止
本合同自雙方簽字蓋章之日起立即生效，自貨款完全結清時自動失效。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，均具同等的法律效力。
甲方簽字（章） 乙方簽字（章）
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
訂貨合同 篇2
供貨方：（以下簡稱甲方）
需 方：（以下簡稱乙方）
甲方與乙方進行茶葉交易的任何相關程序為達到雙方平等、互利、合法、公平的交易原則，經雙方友好協商，簽署如下協議：
一、合作關系
甲乙雙方自協議簽訂之日起形成供需合作伙伴關系。
1、甲方所供產品必須符合產品質量標準，如出現產品質量問題，甲方無條件退貨或換貨。
2、甲方按乙方所需產品規格、數量及時送達乙方，響應時間不超過48小時。
3、乙方在協議期內不得使用其它同類品牌。
4、在本合作協議書有效期內，如甲方調整產品價格，應及時通知乙方，經雙方協商同意后，雙方均按調整之日起的新價格執行。
二、貨款結算方式：
甲乙雙方根據實際情況采用如下貨款結算方式之一：
1、現款現貨結算（ □是， □不是 ）
2、批結（ □是， □不是 ），乙方按批次向甲方結算，即次批貨到時乙方無條件向甲方支付前批貨款。
3、期結，即月結（ □是， □不是 ）甲乙雙方按月為貨款結算期，乙方應予多月的最后三天無條件支付所供產品全部貨款。
乙方必須按時結算貨款，不得延遲，本協議結束之日，乙方應結清所欠甲方所有貨款。
三、違約責任：
甲方違反以上協議，應向乙方支付違約金 元；乙方違反以上協議，除結清所欠貨款外，并向甲方支付違約金 元。
四、協議期限
本合同期限自年 月 日至年 月 日止有效，有效期屆滿，雙方本著真誠合作的態度及供需平衡的情況，在本協議結束前，再行協商簽定新協議書。
五、其它： 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份備查，如有未盡事宜，雙方協商解決。
甲方簽章： 乙方簽章：
年 月 日
訂貨合同 篇3
供方(甲方)：
需方(乙方)：
茲有甲方向乙方訂購下列產品：
一、產品名稱、規格型號及價格等： 單位：元產品名稱 規格型號包裝(件)單價(元/個)數量(個)金額(元)
一位面框
二位面框
三位面框
四位面框
調光開關
調速開關
單極開關
年 月
雙聯開關
多聯開關
大板單極開關
大板雙聯開關
大板多聯開關
10A萬能插座
16A三角插座
電視插座
兩芯電話插座
四芯電腦插座
八芯寬帶插座合計： (大寫)
二、質量要求、技術標準、甲方對質量負責的條件和期限：Q/YBS001-20xx企業標準
三、運輸方式及到站費用負擔：物流運輸，甲方指定 物流公司進行運送，費用由 方承擔;
四、包裝標準：外包裝為普通紙箱;
五、驗收標準：甲方收到貨物后，按合同第二款進行檢驗，檢驗合格后提貨;如在提貨前發現有嚴重損壞現象，應及時通知乙方，并讓運輸部門出具證明，征得乙方同意后才能提貨，否則視為甲方已接受。甲方收到乙方貨物后十日內未對乙方貨物提出異議，示為甲方所提貨物與定單合同一致。
六、付款方式：
甲方匯款到乙方銀行帳戶或甲方以現金交付到乙方財務部。未經乙方同意，甲方將貨款以現金或其他方式交付給其他人員，甲方不予認可。
九、合同有效期：乙方支付貨款后生效;
十、本合同一式兩份，雙方各一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
訂貨合同 篇4
合同編號：136722
甲方(需方)：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
乙方(供方)：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
印刷許可證：____________________
一、印刷品名稱、數量及交貨日期：
二、加工原料：
三、質量和式樣：
1.質量：________
2.式樣：
四、定貨數量的差額幅度：
五、貨款結算，憑運輸部門的運單向銀行辦理托收。
六、原材料供應：
(甲方來料加工者，應由乙方作運貨處理，其貨款在乙方交貨結算時，憑甲方的發票結算。)
七、印件確定后，雙方中途變更應提前日通知對方協商同意，否則應負違約責任，并應賠償對方造成的損失。
八、外地用戶，可由乙方代辦運輸，乙方一經運出即為交貨，一切包裝費、運雜費均由甲方負擔。
九、本合同一式____份，雙方各執____份。
十、本合同如有未盡事宜，由經雙方另行商定。
十一、本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方：________________________
代表人：________
開戶行：________
帳號：____________
____年__月__日
乙方：________________________
代表人：________
開戶行：________
帳號：____________
____年__月__日
訂貨合同 篇5
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方友好協商，本著平等互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，現就甲方向乙方訂購生產物資事宜，達成一致意見，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同：
一、訂購產品名稱及數量：
二、產品規格及價格：
三、產品包裝要求及規格：
四、質量標準：
1、乙方供應的貨物須符合國家質量標準、地方質量標準和甲方的生產要求。
2、_______________________________________________。
五、付款方式：
乙方將貨物送到甲方處并經甲方檢驗合格且卸貨后__日內付款。
六、交貨時間和地點：
20__年__月___日前乙方將貨物送至——。運費由乙方負擔。運輸過程中貨物毀損、滅失等各種風險均由乙方承擔責任。
七、雙方權利和義務：
1、乙方必須向甲方提供生產企業資質證明、營業執照及相關的手續。其提供的產品，必須符合相關的國家、行業或企業標準，并隨貨附帶產品合格證、化驗報告等手續。
2、如乙方提供的貨物包裝或產品規格不符合要求，甲方有權拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔責任。
3、甲方應該在乙方所送的貨物到達后及時進行質量檢測，如發現質量問題，乙方須立即現場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應承擔甲方為此支付的所有費用（包括但不限于賠償的費用、必要的律師費、罰款等）
4、因乙方產品內在質量問題，引發甲方生產或質量事故，造成甲方損失的，乙方應該賠償甲方為此支付的所有費用（包括但不限于賠償的費用、必要的律師費、罰款等），此責任不因甲方已進行質量監測而免除。
5、如乙方未按照本合同第六條規定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數量與合同約定不符，應該賠償甲方違約金__________元。
八、特別聲明條款：__________________________________。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后立即生效。雙方發生爭議時，協商解決，協商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、合同簽訂地：
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
代表人簽字： 代表人簽字：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶行： 開戶行：
賬號： 賬號：
簽字日期：20__年__月__日
訂貨合同 篇6
甲乙雙方經友好協商，茲就甲方委托乙方制作甲方《xxxxxx》達成以下協議：
一、項目概要：印刷《xxxxx》1900冊
二、項目明細：
本合同項目實際執行總金額(不含稅)：貳萬肆仟叁佰壹拾貳圓整(人民幣24312.00元整
三、付款方式：
1)在簽定本合同當日，甲方向乙方支付總金額20%的定金，即伍仟圓整(人民幣5000.00元整)。(2)產品合格驗收后三日內，甲方向乙方支付其余款項，即壹萬玖仟叁佰壹拾貳圓整(人民幣19312.00元整)。
四、交貨方式：
印刷加工：在確認打樣稿后伍個工作日內交貨。
交貨地點：甲方公司重慶地址，乙方承擔運費，產品風險自交貨時轉移。
五、印刷質量標準：
1、乙方前期制作應按提供樣稿之要求按時，按質完成，印刷品質量以簽字樣稿為準驗收;甲方應負責有關內容的及時校對、審核、確認以及收貨、驗貨;
2、甲方委托乙方設計制作的稿件，甲方有權要求乙方提供最多不超過三次的樣稿確認。在乙方提供第三次確認稿時，甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第三次確認稿后仍需要進行修改，甲方同意視修改內容額外支付每頁不超過100元的改稿費用;
3、如為甲方提供的菲林，且打樣稿與菲林不一致的情況，乙方不保證印刷顏色與所提供樣稿的絕對一致，而應以菲林正常的印刷效果為準;
4、彩色印刷品的色差范圍正負應不超過樣稿的10%，套印允許誤差應小于0.02MM，其他如需檢驗的項目按國家新聞出版行業標準有關平版一般印刷品的質量標準驗收;
5、甲方對印刷質量有任何異議，須在交貨后三個工作日內提出，在任何情況下乙方不負責除印刷以外發行、廣告的連帶責任。
六、知識產權及保密：
1、乙方應對甲方制作發行方式、計劃嚴格保密;
2、乙方設計人員應自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔，不得擅自提供給任何第三方作任何用途;
3、乙方為甲方雜志制作的平面設計，其著作權屬于甲方;
4、乙方應妥善保存甲方的所有電子設計稿件、菲林，甲方若需要，應予提供;合同終止后，若雙方不再續約，乙方應將所有電子設計稿件、菲林交給甲方。
七、合同其它條款：
交貨數量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況，甲方有權選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。
若甲方不接收，乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售，作其他客戶印刷業務參考樣本除外。如短裝在5%之內，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額，但不另行補足數量。如短裝在5%以上，甲方有權要求乙方補足所缺貨品。
由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因導致其中一方無法履行合同，本合同即行終止，雙方不承擔違約責任。
八、違約責任：
1、甲乙雙方應嚴格遵守本合同的有關條款，此合同未盡事項，應由甲乙雙方友好協商解決。2、若任何一方違反本合同并經協商無效，應由被告所在地人民法院作爭議解決。
2、因不可抗力導致合同無法執行的情況，雙方應友好協商延期履行，協商不成或確實無法繼續履行的，任何一方均不承擔違約責任。
九、合同份數與留存方式：
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，同樣有效。
甲方：乙方：
日期：日期：
訂貨合同 篇7
合同編號：_____________簽約地點：_____________采購方（以下簡稱甲方)：法定代表人：營業執照號碼：地址：電話：傳真：供貨方（以下簡稱乙方）法定代表人：營業執照號碼：地址：電話：傳真：買賣的標的物
雙方一定要明確約定買賣產品名稱、品牌、規格、型號、等級，生產廠家，數量等詳細內容，盡可能把產品的各項標示都作為標的內容寫進合同。如有樣品的，雙方應封存樣品并可進行公正。防止因產品約定不清，而就所提供合格與否產生糾紛。
同時，要求供貨方對產品的所有權及處分權作出保證或承諾，防止其產品上存在權利限制，如產品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知識產權等影響到標的物的交付。茲因甲方生產及辦公需要向乙方訂印下列印刷品，經雙方友好協商同意簽訂合同如下：
一、印刷品明細及質量要求
1、乙方負責向甲方供應下表中所列貨物：（貨幣單位：元）序號貨物名稱品牌或型號質量要求數量單價總價金額總計
2、總價：_______元人民幣。甲方負責提供樣品，乙方保證所提供的印刷品與樣品，（本合同規定的規格、質量相一致），保證印刷的產品顏色均勻，字跡清晰，色正，無雜色，無重疊，用紙規格符合甲方要求。質量標準
實際上，商品缺少國家強制性標準的情況非常普遍。采購合同一定要寫上具體的質量標準，而不能直接寫按照國家強制性標準，避免發生質量糾紛時沒有規矩；
在供方為外商的情況下，更應該明確約定質量標準，因為我國國家的強制性標準（如果有）僅約束國內企業，對外商并無直接約束力。在這種情況寫上適用國家強制性標準，將無法確定是哪個國家的標準，從而導致此約定不明，等于沒有約定。
二、包裝標準
1、乙方保證印刷品包裝防雨、防潮并適合搬運。
2、因包裝不當而造成印刷品損壞或丟失的，乙方應負責退換或賠償，并在指定日期內交至甲方指定場所。
三、交貨時間、方式及地點乙方在合同規定期限之前負責將貨物送到甲方指定地點。驗收標準
驗收標準約定不明時，極易發生產品質量糾紛。
應在驗收條款中詳細列明貨物的驗收標準、驗收手續及過程，還可選擇約定驗收結果的最終確認權人。同時還應詳細列明貨物不符合約定條件時的處理方式、及以處理過程的溝通與銜接。
四、驗收甲方當場驗貨，確保貨物與本合同條款所定規格型號相一致，如有異議當面提出，乙方應做出相應的處理，如甲方未對貨物提出異議的，視為乙方所交貨物完全符合約定。價款及支付方式
采購合同的.主要義務是一方給物，一方給錢。因此，價款是采購合同的最為重要的內容之一。采購單一貨物，價格固定，價款比較清楚，一般不會產生爭議。如果采購多種貨物或進行長時間的貨物買賣，價款較為復雜，一旦約定不明，則極易產生爭議。因此，合同中應明確產品單價、計量標準、數量、產品附件等，對于涉外合同，還應當明確貨幣種類及外匯結算標準，防止出現分歧。
另外，支付方式也應當約定明確，價款支付是現金支付，還是用支票支付；如果采用匯款，匯費由誰負擔等細節應當明確。
五、付款方式乙方送貨到甲方指定地點后，經甲方驗收，確認符合本合同所定標準，并向甲方開具與合同標的額等額的正規發票或者收據，甲方在收貨后_____個工作日內結清款項。違約責任
采購合同里的違約責任作為雙方無法履行合同時的賠償方案，最主要的就是違約責任必須清楚，可操作性強。
違約責任里面最怕的就是寫上一句;如果沒有在合同規定的時間里送貨，所有責任由對方承擔;這樣雖然規定了違約責任，但是沒有一個具體可行的方案，萬一以后合同出事，還得找很多的證據證明自己的損失，操作性太差。
六、違約責任
1、乙方提供給甲方的產品不符合本合同規定的規格型號或質量存在嚴重問題的，乙方應在_____天之內負責補充、更換，費用由乙方承擔；乙方在規定時間內仍無法解決該產品質量問題的，甲方有權退貨。
2、乙方應在合同規定期限內將合同貨物交付甲方。因乙方逾期交貨而影響甲方生產的，每逾期1天，乙方應按總貨款的____%向甲方償付逾期交貨的違約金；超過合同規定交貨截止日_____天乙方仍不能交貨的，甲方有權終止合同，而乙方仍須立即付給甲方上述違約金。
七、爭議的解決凡因執行本合同或與本合同有關的一切爭議，由雙方友好協商解決，協商不成時，提交合同簽署地法院裁定。
八、合同時效
1、合同有效期由________年____月____日至________年____月____日止。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力，合同自雙方簽字蓋章后生效。甲方（公章）：法定代表人（簽字）：________年____月____日乙方（簽字）：________年____月____日
訂貨合同 篇8
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品是不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算和分析。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管的不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，有責任應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，因為不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，本合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
定作方：______ 合同編號：
承攬方：______ 簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
訂貨合同 篇9
甲方(需方)：
乙方(供方)：___ ____
根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規規定，甲、乙雙方本著“誠實信用、等價有償、互利互惠”的原則，經友好協商一致，達成如下合同條款，供雙方共同遵守。
一、合同標的
第一條 甲方購買乙方供應的產品，產品名稱、編號或規格、數量、單價、總價等如下表所列。
二、產品質量要求
第二條 乙方供應的全部材料的產品質量按國家質量標準和技術指標執行，無國家質量標準及技術指標的，應符合相關行業標準。
乙方供應的全部產品必須符合甲方要求。
三、包裝、交貨、驗收及異議處理
第三條 乙方供應的產品包裝符合要求無
第四條 交貨規定
1、交貨方式：分批供貨。并按下列第(3 )項執行： (1)乙方送貨; (2)乙方代運; (3)甲方自提自運。
2、運輸方式：__________________________。
3、運輸費：_______________。
4、裝卸費：。
5、到貨地點和接貨單位(或接貨人)
6、交貨日期：甲方應于實際供貨前按照甲方向其送達的書面供貨通知中要求的品名、數量及供貨時間供貨。
7、其他：
四、貨款及費用結算
第五條 貨款及費用的結算方式如下：
1、自訂貨之日起，甲方支付乙方定金10000(壹萬元)。
2、井蓋制作完成后，甲方需付全款才可取貨。
五、違約責任
第六條
1、乙方的違約責任
①所供材料質量不符合本合同規定時，乙方應根據甲方的要求負責換貨或退貨，并承擔換貨和退貨而支付的實際費用;
②乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。多交的部分，甲方如不需要，不可以退貨，由此造成的損失，由甲方承擔。
③產品交貨時間不符本合同和書面供貨通知規定時，每延期一天，乙方應償付甲方延期交貨部分貨款總值______%的違約金。
2、甲方的違約責任
①甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值 50 %的違約金。
②未經乙方同意，甲方違反合同規定拒絕接貨的，應承擔貨物運輸費用，并向乙方償付拒絕接貨部分貨款總值50%的違約金;
③逾期付款的，每逾期一日，甲方須按未付款項的 3 %向乙方支付違約金。
第七條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕供貨或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
六、解決糾紛的辦法
第八條 本合同在執行期間，未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，另行簽訂書面補充協議。補充協議是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不能解決時向__乙方__所在地人民法院起訴。
第九條 本合同共一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
訂貨合同 篇10
合同編號：75406
甲方：______
乙方：______
茲因甲方生產需要向乙方訂印下列印刷品，經雙方協商同意訂立合同如下：
1.印刷品名稱、數量及交貨日期：
品名
規格
單位
數量
計劃單價
金額
用料
交貨期
2.加工原料：
3.質量和式樣：①質量：②式樣：
4.定貨數量的差額幅度：
5.貨款結算。
6.原材料供應：
甲方來料加工者，應由乙方作運貨處理，其貨款在乙方交貨結算時，憑甲方的發票結算。
7.印件確定后，雙方中途變更應提前____日通知雙方協商同意，否則應負違約責任，并應賠償對方造成的損失。
8.外地用戶，可由乙方代辦運輸，乙方一經運出即為交貨，一切包裝費、運雜費均由甲方負擔。
9.本合同一式___份，雙方各執一份。
10.本合同如有未盡事宜，須經雙方協商修訂之。
甲方：(章)_______乙方：(章)_______
地址：__________地址：__________
開戶行：_________開戶行：_________
帳號：__________帳號：__________
電話：__________電話：__________
商標印刷許可證_______號
【訂貨合同模板集錦10篇】相關文章：
訂貨合同模板合集6篇05-20
關于訂貨合同模板4篇05-14
印刷品訂貨合同(集錦11篇)04-22
建材訂貨合同范本08-07
單項商品訂貨合同范本08-07
辦公家具訂貨合同范本08-07
印刷品訂貨合同(11篇)04-22
印刷品訂貨合同11篇04-22
印刷品訂貨合同(通用11篇)04-22
印刷品訂貨合同(匯編11篇)04-22