工程施工合同

時間：2022-05-02 17:51:16 施工合同我要投稿

工程施工合同 (15篇)

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編收集整理的工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程施工合同 (15篇)

工程施工合同 1

　　發(fā)包人（全稱）：

　　承包人（全稱）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程規(guī)模：

　　工程立項批準(zhǔn)文號：

　　資金來源：

　　二、承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同價款

　　金額（大寫）：元（幣）小寫：元，其中，安全防護、文明施工措施費為：（大寫）：元（幣）小寫：元。

　　四、合同工期

　　合同工期：日歷天

　　計劃開工日期：年月日

　　計劃竣工日期：年月日。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。

　　六、合同文件

　　本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：

　　1.中標(biāo)通知書；

　　2.投標(biāo)函及其附錄；

　　3.已標(biāo)價的工程量清單（含暫估價的材料和工程設(shè)備損耗率表）；

　　4.合同條款專用部分；

　　5.合同條款通用部分；

　　6.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；

　　7.合同圖紙。

　　雙方在本合同履行中所共同簽署或認可的符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件，且符合本合同實質(zhì)性約定的指令、洽商、紀(jì)要或同類性質(zhì)的文件，均構(gòu)成合同文件的有效補充。

　　七、承包人承諾按照本合同約定進行施工、竣工并在缺陷責(zé)任期內(nèi)對工程缺陷承擔(dān)維修責(zé)任。

　　八、發(fā)包人承諾按照本合同約定的條件、期限和方式向承包人支付合同價款。

　　九、合同生效

　　合同訂立時間：年月日

　　合同訂立地點：

　　雙方約定后本合同生效。

　　發(fā)包人：（蓋章）

　　承包人：（蓋章）

　　住所：

　　法定代表人：（簽字或蓋章）

　　或委托代理人：（簽字或蓋章）

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：

工程施工合同 2

　　為了明確發(fā)包方與承包方的責(zé)任，分工協(xié)作，互相配合，共同完成施工任務(wù)。根據(jù)中華人民共和國合同法，結(jié)合本工程的實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：____________________

　　承包方(以下簡稱乙方)：____________________

　　第一條：工程名稱：________________________

　　第二條：工程地點：________________________

　　第三條：承包方式：________________________

　　第四條：工程內(nèi)容：________________________

　　第五條：工程造價：________________________

　　第六條：合同日期：本工程自____年___月___日至____年___月___日止，完成全部工程，共計___日歷天。

　　第七條：付款辦法：依照施工進度付款

　　1、工程完工后支付至總造價的80% 即_____元。

　　2、經(jīng)甲方驗收合格并辦理完結(jié)算手續(xù)后(公司內(nèi)部流程)支付至總造價的95% 即_____元

　　3、5%兩年質(zhì)保后無息返還即____元。

　　第八條：工程質(zhì)量與交工驗收：

　　1、按照>進行驗收，乙方必需達到合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、乙方必需按照室內(nèi)裝飾標(biāo)準(zhǔn)與操作規(guī)程進行施工。

　　3、每道工序完工后，由乙方提供驗收報告，甲方組織質(zhì)檢人員，按照國家頒發(fā)的相關(guān)規(guī)范進行驗收。發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

　　第九條：乙方工作與責(zé)任：

　　1、聽從甲方指導(dǎo)

　　2、乙方不能不通過甲方批準(zhǔn)以任何形式把工程轉(zhuǎn)包給他人

　　3、遵守甲方在施工現(xiàn)場頒布的規(guī)章制度與作息時間及獎罰措施。

　　4、所需材料必需在五天前用書面形式報給甲方，由甲方購買，否則造成停工由乙方負責(zé)。

　　5、做好材料的搬運和現(xiàn)場清潔工作，承包費已包括搬運費和現(xiàn)場清潔費，如乙方拒絕搬運材料和清潔現(xiàn)場，甲方有權(quán)請搬運工和清潔工進行乙方應(yīng)該干的工作，所花費用，從乙方承包費中扣除。

　　6、及時向甲方提供隱蔽工程驗收通知，竣工驗收通知。

　　7、嚴(yán)格按設(shè)計圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量。如工程質(zhì)量不符合規(guī)定，負責(zé)無償修理或返工，其工料費由乙方負擔(dān)，未能按時交工或由于修理返工造成逾期者，按違約責(zé)任處理。

　　8、進出工地車費，由乙方自行負擔(dān)。

　　9、工具由乙方負責(zé)，具體界定為：用在裝飾體上的材料由甲方負擔(dān)，沒有用在裝飾體上的低值易耗品，由乙方負擔(dān)，比如：砂布、鉆頭、砂輪片、刀片、電焊條等。

　　10、發(fā)現(xiàn)不合格的材料，不準(zhǔn)使用，一旦用在裝飾體上，造成質(zhì)量問題，工料費由乙方負擔(dān)。

　　11、乙方工地負責(zé)人必須在工地現(xiàn)場，不經(jīng)甲方允許不準(zhǔn)離開施工現(xiàn)場，擅自離開者，每天扣乙方承包費元。

　　12、工人偷盜材料，按進價的5倍處罰，數(shù)額較大交公安機關(guān)處理。

　　13、甲方給乙方的承包費里面，包含人身安全保險費，乙方必須給自己的工作購買額人身安全保險。

　　第十條：甲方工作與責(zé)任：

　　1、指導(dǎo)乙方工作。

　　2、給乙方講解設(shè)計方案，工程程序。

　　3、對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，組織簽收隱蔽工程，解決應(yīng)由甲方解決的問題。

　　4、協(xié)助乙方辦理在施工現(xiàn)場抽需要的手續(xù)。

　　5、開工前，接通施工現(xiàn)場的水源、電源。提供施工工人的住宿場所。

　　6、工程中途由于甲方要求，改變乙方已做好的工程項目，而造成的返工，工料費用收由甲方負擔(dān)。

　　第十一條：違約責(zé)任：

　　1、乙方?jīng)]有按時交工，甲方根據(jù)建設(shè)單位對甲方的處罰數(shù)量，以同等數(shù)量處罰乙方。同時由乙方承擔(dān)甲方在此期間管理費用。

　　2、乙方?jīng)]有達工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方根據(jù)建設(shè)單位對乙方的處罰數(shù)量，以同等數(shù)量處罰乙方。

　　3、乙方浪費材料，甲方按購買價加運費和材料人員工資，扣除乙方承包費。

　　4、甲方按時、按進度支付工程承包費。(工程款)

　　第十二條：

　　1、本合同所承包的工程由乙方負責(zé)施工。并由負責(zé)工程價款的預(yù)收，中間結(jié)算及工程決算。

　　2、施工中非正常停電和遇到人力不可抗力拒的自然災(zāi)害，工期順延。

　　第十三條：合同期限

　　本合同雙方簽字之日起執(zhí)行，到工程竣工結(jié)算，支付工程款完畢，雙方結(jié)算一切手續(xù)后失效。

　　第十四：合同份數(shù)：本合同壹式兩份，甲方一份，乙方一份。

　　發(fā)包單位：(甲方)__________ 承包單位(乙方)：_________

　　法人：____________________ 法人：___________________

　　負責(zé)人：__________________ 負責(zé)人：_________________

　　電話：____________________ 電話：___________________

　　____年___月___日 ____年___月___日

工程施工合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　應(yīng)甲方要求，在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎(chǔ)上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應(yīng)增項。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補充協(xié)議：

　　一、工程范圍：20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應(yīng)的增項工程制作與安裝。

　　二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。

　　三、新增工程量：

　　詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》

　　四、質(zhì)量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設(shè)計師提供施工標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、付款方式：按原合同執(zhí)行。

　　六、其它：施工合同補充協(xié)議1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。

　　2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　簽約日期：年月日

工程施工合同 4

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）__________________

　　承包方（以下簡稱乙方）__________________

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點：__________________.

　　二、工程承包范圍

　　安全維護及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價

　　工程造價為：__________________元整

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）

　　（1）本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規(guī)程和規(guī)范。

　　（2）本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　1、本工程計算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進行編制。

　　2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執(zhí)行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔(dān)。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔(dān)。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%.

　　2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責(zé)任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　十一、安全生產(chǎn)和文明施工

　　認真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

工程施工合同 5

　　為了強化***工程管理，確保工程質(zhì)量，加快施工進度，法庫縣***(全稱以下簡稱甲方)將****工程，承包給***(全稱，以下簡稱乙方)施工，經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同并共同信守。

　　一、工程名稱：****新建工程

　　二、工程內(nèi)容及工程量：*******。

　　三、工程總造價：大寫(￥******元)

　　四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按甲方提供的***施工設(shè)計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)，對該項工程要求達到：合格品。

　　五、約定施工工期：20xx年*月*日-20xx年*月*日

　　六、工程款結(jié)算方式：甲方按照工程進度和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)撥付。(扣10%質(zhì)量保證金，無質(zhì)量問題到期返還)

　　七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設(shè)資金。

　　八、甲乙雙方責(zé)任：甲方提供施工設(shè)計圖，乙方應(yīng)在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題，應(yīng)及時與甲方取得聯(lián)系，解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工，環(huán)境保護措施，促進和諧社會發(fā)展，履行安全生產(chǎn)職責(zé)，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問題，均由乙方負責(zé)。

　　九、質(zhì)保期(一年)：此工程質(zhì)保期*年(***年*月**日均由乙方負責(zé)。

　　十、本合同經(jīng)雙方驗收合格，簽字后生效，并結(jié)清全部款項，隨之本合同自行失效。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同 6

　　發(fā)包方（以下簡稱“甲方”）：

　　聯(lián)系方式：

　　法定代表人：

　　承包方（以下簡稱“乙方”）：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　依照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下條款：

　　第一條?工程概況

　　1．1工程地點及面積：

　　地點：_____________。

　　面積：______________平方米。

　　1．2工程造價：￥_____________元，大寫（人民幣）：_______。

　　1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。

　　（1）乙方包工、包全部材料；

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料。

　　1．4工程期限________天。

　　開工日期_____年_____月_____日；

　　竣工日期_____年_____月_____日。

　　第二條?工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方（或乙方）與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方（或甲方）。

　　第三條?施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　3．1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份；

　　3．2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份，設(shè)計費由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）；

　　3．3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條?甲方義務(wù)

　　4．1開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；

　　4．2開工前將原有的電話設(shè)備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；

　　4．3負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系；

　　4．4禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；

　　4．5參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收；

　　4．6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。

　　第五條?乙方義務(wù)

　　5．1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；

　　5．2在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃氣管線等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任；

　　5．3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　5．4保護好原居室室內(nèi)的.家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；

　　5．5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場；

　　5．6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負責(zé)承擔(dān)；

　　5．7乙方設(shè)計師負責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　第六條?工程變更

　　6．1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效；凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān)；

　　6．2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；

　　6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條?材料的提供

　　7．1由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)；

　　7．2由乙方提供的材料、設(shè)備的，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提；

　　7．3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負責(zé)為甲方代購的，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的____%）+材料運輸費（根據(jù)實際情況確定）；若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任；

　　7．4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場；若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。

　　第八條?工期延誤

　　8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：

　　（1）工程量變化和設(shè)計變更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；

　　（4）甲方同意工期順延的其他情況。

　　8．2因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延；

　　8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延；

　　8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。

　　第九條?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　9．1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標(biāo)準(zhǔn)驗收：

　　（1）《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》；

　　（2）《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》；

　　（3）其它驗收標(biāo)準(zhǔn)：_______________________________。

　　9．2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時：

　　（1）可向______市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會投訴進行調(diào)解；

　　（2）如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　第十條?工程驗收和保修

　　10．1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　　（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；

　　（2）油漆、面層涂料施工前驗收；

　　（3）竣工驗收。

　　乙方應(yīng)提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)；

　　10．2工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單。

　　第十一條?工程款支付方式

　　11．1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支付工程款：

　　支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額：

　　第一次合同簽訂之日；

　　第二次隱蔽工程驗收后_____日內(nèi)；

　　第三次竣工驗收合格后_____日內(nèi)。

　　（3）其他支付方式：_________________________。

　　11．2工程驗收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單上簽字，甲方并同時向乙方結(jié)清工程尾款。

　　11．3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負。

　　第十二條?違約責(zé)任

　　12．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償；

　　12．2工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責(zé)，并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利；

　　12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金；

　　12．4由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負責(zé)修理，所需修理費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。

　　第十三條?合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第______種方式解決：

　　（1）向_____________________委員會申請_____；

　　（2）向________________人員法院起訴。

　　第十四條?幾項具體規(guī)定

　　14．1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；

　　14．2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責(zé)清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應(yīng)支付垃圾清運費用（人民幣）_____________元，（此費用不在工程款內(nèi)）；

　　14．3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責(zé)人____________負責(zé)保管工程竣工移交后，甲方負責(zé)提供新鎖__________把，由乙方當(dāng)場負責(zé)安裝好交付甲方使用；

　　14．4施工期間，乙方每天的工作時間為：

　　上午_________點_________分至_________點_________分；

　　下午_________點_________分至_________點_________分。

　　第十五條?附則

　　15．1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包；

　　15．2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式_____份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持_____份；

　　甲方（簽字）：

　　法定代表人（簽字）：

　　________年_____月____日

　　乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：

　　________年_____月____日

工程施工合同 7

　　工程發(fā)包方：(甲方)__________________

　　工程承包方：(乙方)__________________

　　為保證工程順利施工，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、法規(guī)經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議條款：

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________

　　工程地點：_________

　　工程內(nèi)容：_________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　1、工程施工日期_________年_________月_________日機械進場。

　　2、打試樁結(jié)束時間_________月_________日。

　　3、正式施工全部工期為_________天有效工作日，正式施工為_________年_________月_________日，正式施工日期有提前或退后業(yè)主提前_________天通知承包方。

　　4、因雨天、停水、停電、設(shè)備變更、群眾阻礙、地下障礙物及不可抗拒的自然因素影響則工期順延。(發(fā)包簽證為準(zhǔn))。

　　5、試樁檢測時間不包括在有效工作日內(nèi)。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　2、承包方施工的管樁必須達到一、二類標(biāo)準(zhǔn)。不得出現(xiàn)三、四類樁。

　　五、合同價款

　　合同總價：施工費用約_________元(_________元)，管樁材料費用約_________元( _________元)，結(jié)束后按實調(diào)整。

　　六、雙方權(quán)利和義務(wù)

　　(一)發(fā)包方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、施工現(xiàn)場三通一平(路通、水通、電通電源至施工現(xiàn)場100米內(nèi)、施工現(xiàn)場平整)，由發(fā)包方在機械設(shè)備進場前3日內(nèi)完成，并能滿足樁機運輸車輛正常通行，提供地下管網(wǎng)平面圖并負責(zé)清理現(xiàn)場障礙物(便道位置由乙方指定，甲方負責(zé)實施)。

　　2、負責(zé)在開工前3日提供施工圖，場地地質(zhì)勘探報告各二份，并組織圖紙會審，形成書面紀(jì)要。

　　3、負責(zé)協(xié)調(diào)建筑物主軸線的定位，確定現(xiàn)場水準(zhǔn)點和坐標(biāo)控制點。

　　4、負責(zé)管樁的及時供應(yīng)且運至樁機施工地點的30米范圍內(nèi)。

　　5、有權(quán)監(jiān)管承包方施工過程中的一切生產(chǎn)活動，但不得強行干涉或違背可觀規(guī)律去亂指揮，否則造成一切安全生產(chǎn)質(zhì)量事故由發(fā)包方承擔(dān)。

　　6、有義務(wù)協(xié)調(diào)解決施工現(xiàn)場四鄰關(guān)系。

　　(二)承包方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、按照國家驗收規(guī)范完成工程樁基設(shè)計圖紙及相關(guān)變更內(nèi)部內(nèi)容。

　　2、提交承包方有效的資質(zhì)文件。

　　3、做好開工前的各項準(zhǔn)備工作，包括場內(nèi)定位放線，設(shè)備進場并調(diào)試完畢做好施工人員的組成工作。

　　4、編制施工組織設(shè)計，提交開工報告于開工前報業(yè)主或監(jiān)理，經(jīng)審批后方可正式開工。

　　5、現(xiàn)場施工必須按照設(shè)計圖紙、國家規(guī)范及安全操作規(guī)程，按章操作。

　　6、應(yīng)對施工人員進行安全教育后再上崗，做好文明施工，確保無安全質(zhì)量事故。

　　七、工程量確認

　　1、工程量計算辦法：

　　(1)樁長度計算方法：按設(shè)計圖紙及相關(guān)設(shè)計變更有效樁長以延長米計算。

　　(2)施工綜合單價：PHC600(130)AB：_________元∕米

　　(3)材料單價：PHC600(130)AB：_________元∕米

　　2、工程樁檢測合格，甲方在接到?jīng)Q算報告30天內(nèi)，按圖紙核定已完工程量。若發(fā)包人在收到承包人決算報告30天內(nèi)未進行計量或以各種理由不計量，則從第31天起報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付依據(jù)。

　　3、決算審核，承包人必須派專人配合，如無人配合審計，中途缺席超過2天，甲方直接審計或事務(wù)所審計，結(jié)果仍然有效。

　　八、工程款的支付

　　針對樁基工程的特殊性雙方約定：

　　1、施工至_________付至工程量的_________%。

　　2、施工結(jié)束后付總價款的_________%。

　　3、樁基檢測結(jié)束后質(zhì)量齊全已完工程量的_________%。

　　4、樁基工程資料提交主體封頂付至合同額的_________%。

　　5、材料費用款到發(fā)貨，合同簽訂后付材料費用的20%。

　　九、竣工驗收

　　1、樁基竣工驗收由甲方組織。

　　2、乙方負責(zé)提交三套完整的樁基技術(shù)資料在驗收后15天內(nèi)提交給發(fā)包方。

　　3、工程未經(jīng)驗收若發(fā)包方自行上部施工，出現(xiàn)一切問題由發(fā)包方負責(zé)。

　　十、違約、索賠和爭議

　　(一)違約

　　1、發(fā)包人違約;

　　1)發(fā)包人不按時支付工程款，導(dǎo)致施工無法進行時;

　　2)發(fā)包人無正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算價款;

　　3)發(fā)包人不履行合同義務(wù)或不按合同履行義務(wù)的其他情況，發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約給承包人造成的直接經(jīng)濟損失，順延的工期，并支付違約金。

　　4)因發(fā)包人原因造成承包人停工，由此造成承包方樁機臺班停置費按1000元/天計算。

　　2、承包人違約

　　1)承包人不能按協(xié)議所約定的工期或監(jiān)理工程師(業(yè)主)同意順延的工期內(nèi)完成。

　　2)因承包人施工質(zhì)量達不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　3)承包人不履行合同內(nèi)義務(wù)的其他情況等，則承包人賠償因其違約給發(fā)包人造成的一切損失。

　　4)開始正式打樁后，發(fā)包方發(fā)現(xiàn)承包方不能滿足經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理審批的工期要求(合同天數(shù))，發(fā)包方有權(quán)另加工程隊伍，承包方不得阻撓。

　　(二)索賠

　　1、當(dāng)一方向另一方提出索賠時，要有正當(dāng)?shù)乃髻r理由，且有索賠事件發(fā)生的有效證件;

　　2、當(dāng)一方向另一方提出索賠要在索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)送交報告，受理方要在28天內(nèi)予以回復(fù)，否則視為該索賠已認可。

　　(三)爭議

　　雙方約定，在履行合同過程中或未盡事宜發(fā)生爭議時，在協(xié)商未果的情況下，可直接向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　十一、有關(guān)事項

　　1、為保證工程能順利實施，發(fā)包方委派同志為工地代表，承包方委派為工地代表，隨時協(xié)調(diào)處理工程施工中的一切事項。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，工程款結(jié)清后自行廢止。

　　3、本合同條款與國家、省、市有關(guān)法律相抵觸時，一律以國家、省、市法律法規(guī)為準(zhǔn)。

　　十二、其它

　　1、合同價款中含第一次試樁檢測期間的機械停滯周期為15天，超過此期間停滯費用另計。

　　2、如因第一次試樁結(jié)果未能滿足設(shè)計要求，再次要求打試樁，機械停滯費臺班按投標(biāo)報價所報費再行結(jié)算。兩種規(guī)格一種試樁合格不計停滯費，兩種都不合格按20xx元/天/臺。

　　3、如需引孔或增加其它的技術(shù)施工措施所造成的費用另行協(xié)商結(jié)算。

　　4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以獎勵或處罰20xx元/天。因付款不及時造成工期延誤，按機械停滯臺班補償。

　　5、合同簽訂后，若乙方無正當(dāng)理由機械設(shè)備不進場或甲方無故拒絕乙方進場施工，則違約方賠償另一方10000元整。至合同簽訂后2天內(nèi)。

　　6、甲方要滿足本合同簽訂幢樓樁基工程連續(xù)施工，如果中途停滯時間超過一周，甲方補償乙方一周以外每天停滯費20xx元/天，需要臨時樁機退場，甲方補貼進退場費陸萬元/次。

　　7、合同中未盡之處，以現(xiàn)場實際進行簽證。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同 8

　　發(fā)包單位：（甲方）

　　承包人：（乙方）

　　根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法和建設(shè)安裝工程承包合同條例的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第1條：工程概況

　　工程名稱：九龍明珠D標(biāo)段

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：

　　含如下內(nèi)容：地下室基礎(chǔ)承臺及基礎(chǔ)梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方提供）、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側(cè)后由甲方負責(zé)外運。

　　工程總價：按下室占地面積×18元（此價格含不可考慮的因素，沒有任何價格調(diào)差）。

　　工期：

　　第2條：合同使用標(biāo)準(zhǔn)和法律

　　1、合同使用標(biāo)準(zhǔn)：GBJ7—89、JGJ94—94

　　2、適用法律：中華人民共和國經(jīng)濟合同法和建設(shè)安裝工程承包合同條例

　　第3條：甲方工作

　　1、公布工地各項管理制度，對工程質(zhì)量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促，監(jiān)督施工質(zhì)量并協(xié)調(diào)解決施工過程中的各種問題。

　　2、按照合同條款按時按量支付工程款。

　　3、如乙方不服從甲方指揮，不能按時完成甲方規(guī)定的施工任務(wù)，或發(fā)生重大失誤導(dǎo)致工程停工，甲方有權(quán)終止合同。對造成甲方經(jīng)濟損失的，由乙方負責(zé)賠償。

　　4、負責(zé)加強安全管理、完善安全規(guī)章制度，做好安全設(shè)防。

　　5、對乙方違反各種管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)定的人員甲方有權(quán)清理出施工現(xiàn)場。乙方不服從甲方現(xiàn)場施工員的安排，不能按時、按量、按要求完成施工任務(wù)（或整改內(nèi)容）的，甲方有權(quán)另行安排人員完成，造成的一切費用均由乙方負責(zé)，對消極對待、屢教不改的，甲方有權(quán)終止協(xié)議；中途退場的，甲方有權(quán)不付任何工資費用。

　　第4條：乙方工作

　　1、乙方須安排一個負責(zé)人長期呆在現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作，至該工作內(nèi)容全部完成為止，

　　2、乙方嚴(yán)格按照甲方測量出的樁頂標(biāo)高進行破除，標(biāo)高測量中乙方必須派人員配合，嚴(yán)禁用炮機鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必須保持平整完好。預(yù)留鋼筋必須按甲方的要求所預(yù)留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑，并掩埋在車庫底板以下。

　　3、前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的進度相應(yīng)的增加機械人員，如進度達不到要求，甲方有權(quán)終止合同，并按完成的50%結(jié)算。

　　4、乙方進場后，甲方負責(zé)提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具（包括空壓機）。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發(fā)生安全事故，由乙方完全負責(zé)，嚴(yán)格遵守公司的各項安全，生產(chǎn)制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度，如進度嚴(yán)重跟不上，甲方有權(quán)中止乙方的合作。

　　第5條：工程款

　　工程款支付金額和時間：按地下室后澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內(nèi)全部付清，甲方違約的責(zé)任：甲方不按期付款，乙方有權(quán)停工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據(jù)。

　　第6條：合同的生效與終止

　　合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。

　　第7條：合同份數(shù)：甲乙雙方各執(zhí)2份。

　　第8條：合同款未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后，用補充協(xié)議補充或協(xié)商解決。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同 9

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　第一條合同依據(jù)

　　本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國《合同法》和《建設(shè)安裝工程合同及施工條例》；工程內(nèi)容及工程量是按貴州能達電力設(shè)計有限責(zé)任公司設(shè)計的《清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據(jù)進行計算及核定。

　　第二條工程名稱、地點和范圍及內(nèi)容

　　一、工程名稱：清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。

　　二、工程地點:清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所內(nèi)。

　　三、工程范圍及內(nèi)容:

　　1：清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。

　　2：清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。

　　第三條承包方式

　　本工程甲方將工程以包工包料xx按實結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。（結(jié)算定額采用20xx年北京地區(qū)價目本；裝置性材料預(yù)算價格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字（20xx年價）的通知》；費用構(gòu)成執(zhí)行《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定》（20xx年版）；根據(jù)貴州省電力公司電技經(jīng)[20xx年。

　　第四條雙方協(xié)作事項

　　甲方負責(zé)：

　　一：甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進度。

　　二:甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有

　　有關(guān)部門進行中間驗收.

　　乙方負責(zé)：

　　一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向甲方反應(yīng)。

　　二：乙方應(yīng)按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。

　　三：竣工資料報有關(guān)部門審核。

　　第五條違約責(zé)任

　　按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對方的違約責(zé)任。

　　第六條發(fā)生經(jīng)濟糾紛處理方式

　　如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應(yīng)本著實事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

　　第七條施工工期

　　本工程xx年xx月xx日前完工。

　　第八條工程承包方式

　　本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

　　第九條安全責(zé)任

　　施工中的安全責(zé)任由乙方自行負責(zé)，獨立承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第十條工程造價

　　本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實結(jié)算。

　　第十一條合同份數(shù)

　　本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。

　　第十二條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲方：（公章）

　　乙方：

　　負責(zé)人：（簽章）

　　日期：

工程施工合同 10

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將__小區(qū)基礎(chǔ)工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責(zé)任,做出如下條款,雙方共同遵守。

　　一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。

　　二、開竣工時間：開工：年__月__日

　　竣工：年__月__日施工合同補充協(xié)議

　　三、工程內(nèi)容及造價：

　　基礎(chǔ)工程及地下室：__元

　　閣樓：__元

　　平房車庫：__元

　　化糞池：__元(包括池外管道項目)

　　合計人民幣：__(__元)

　　四、工程質(zhì)量等級：合格。

　　五、付款方式：甲方簽定協(xié)議后付30%作為預(yù)付款,其余部分樓房竣工后一次付清。

　　六、承包范圍、土建、電氣、水暖。

　　七、水電費由乙方承擔(dān),稅金由甲方負責(zé)支付。

　　八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負責(zé)。

　　九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

　　此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。

　　甲方負責(zé)人：

　　乙方負責(zé)人：

　　__年__月__日

工程施工合同 11

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_________

　　委托代理人(姓名)：_________

　　民族：_________

　　住所：_________

　　身份證號：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　手機號：_________

　　承包方(以下簡稱乙方)：_________

　　營業(yè)執(zhí)照號：_________

　　住所：_________

　　法定代表人：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　委托代理人：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　建筑資質(zhì)等級證書號：_________

　　本工程設(shè)計人：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　施工隊負責(zé)人：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　依照中華人民共和國合同法a;及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1、1工程地點：_________

　　1、2工程裝飾裝修面積：_________

　　1、3工程戶型：_________

　　1、4工程資料及做法(見報價單和圖紙);

　　1、5工程承包，采取下列第種方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方帶給其余部分材料(見附表二、三)。

　　1、6工程期限____日(以實際工作日計算);

　　開工日期________年____月____日;

　　竣工日期________年____月____日。

　　1、7工程款和報價單

　　(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)金額大寫：_________

　　(2)報價單應(yīng)當(dāng)以四川家庭裝飾工程參考價格a;為參考依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　(3)報價單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據(jù)。

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同a;，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。

　　第三條施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書

　　3、1施工圖紙采取下列第種方式帶給：

　　(1)甲方自行設(shè)計的，需帶給施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。

　　(2)甲方委托乙方設(shè)計的，乙方需帶給施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。

　　3、2雙方帶給的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書務(wù)必貼合民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范a;(gb50325-)的要求。

　　3、3雙方應(yīng)當(dāng)對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書予以簽收確認。

　　3、4雙方不得將對方帶給的施工圖紙、設(shè)計方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條甲方工作

　　4、1開工____日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

　　4、2無償帶給施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4、3負責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費用。

　　4、4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。

　　4、5負責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。

　　4、6不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。

　　(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。

　　4、7凡務(wù)必涉及

　　4、6款所列資料的，甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請，由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準(zhǔn)。

　　4、8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應(yīng)當(dāng)負責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。

　　4、9參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條乙方工作

　　5、1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程資料。

　　5、2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：

　　(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面荷載，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。

　　(2)不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)穆氊?zé)。

　　(4)負責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳X的保護。

　　(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。

　　(6)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。

　　5、3透過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方帶給本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

　　5、4甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。

　　第六條工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程資料如需變更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。

　　第七條材料供應(yīng)

　　7、1按由乙方編制的本合同家裝工程材料、設(shè)備明細表a;所約定的供料方式和資料進行帶給。

　　(1)應(yīng)當(dāng)由甲方帶給的材料、設(shè)備，甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗收并辦理交接手續(xù)。

　　(2)應(yīng)當(dāng)由乙方帶給的材料、設(shè)備，乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗收，由甲方確認備案。

　　(3)雙方所帶給的建筑裝飾裝修材料，務(wù)必貼合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)a;，并具有由有關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)出具的檢測合格報告。

　　(4)如一方對對方帶給的材料持有異議需要進行復(fù)檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔(dān)。

　　(5)甲方所帶給的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后，在施工使用中的保管和質(zhì)量控制職責(zé)均由乙方承擔(dān)。

　　第八條工期延誤

　　8、1對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應(yīng)當(dāng)順延：

　　(1)工程量變化或設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他狀況。

　　8、2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應(yīng)當(dāng)順延：

　　(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負責(zé)的工作而影響工期的;

　　(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　(3)因甲方職責(zé)造成工期延誤的其他狀況。

　　8、3因乙方職責(zé)不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　8、4決定造成工期延誤以雙方認定的文字協(xié)議為確定雙方職責(zé)的依據(jù)。

　　第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　9、1裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范a;(gb50325-)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　9、2本工程施工質(zhì)量按下列第項標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

　　(1)四川家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)a;(db1-43-);

　　(2)四川高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)a;(db01-27-)。

　　9、3在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)申請由相關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)予以認證;認證過程支出的相關(guān)費用由申請方墊付，并最終由職責(zé)方承擔(dān)。

　　第十條工程驗收

　　10、1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　10、2工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后____日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署保修單，乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

　　10、3雙方進行竣工驗收前，乙方負責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

　　10、4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。

　　10、5竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂解決竣工驗收遺留問題協(xié)議(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

　　10、6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為________年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為________年。

　　第十一條工程款支付方式

　　1、1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數(shù)支付時間工程款支付比率應(yīng)支付金額

　　第一次開工____日前50%

　　第二次工程進度過半45%

　　第三次竣工驗收合格5%

　　1、2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標(biāo)準(zhǔn)。

　　1、3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進行審核。自提交之日起____日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

　　1、4工程款全部結(jié)清后，乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。

　　第十二條違約職責(zé)

　　2、1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償職責(zé);因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的，最終職責(zé)由職責(zé)方承擔(dān)。

　　2、2一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時通知另一方，并由職責(zé)方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。

　　2、3甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第

　　二、三次工程款，每延誤____日，應(yīng)當(dāng)向乙方支付遲延部分工程款2的違約金。

　　2、4由于乙方職責(zé)延誤工期的，每延誤____日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2的違約金。

　　2、5由于乙方職責(zé)導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　(1)對工程質(zhì)量不合格的部位，乙方務(wù)必進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12、4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。

　　(2)對室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格，乙方務(wù)必進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12、4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。

　　(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達標(biāo)且確屬乙方職責(zé)的，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標(biāo)也負有職責(zé)的，乙方可相應(yīng)減少返還比例。

　　第十三條爭議解決方式

　　本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會等申請調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解解決不成時，向人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。

　　第十四條附則

　　4、1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　4、2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　4、3雙方能夠書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)的職責(zé)的，仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。

　　4、4因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應(yīng)當(dāng)本著公平原則協(xié)商解決。

　　4、5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔(dān)賠償職責(zé);主辦單位承擔(dān)職責(zé)之后，有權(quán)向乙方追償。

　　4、6本合同履行完畢后自動終止。

　　第十五條其他約定事項

　　甲方(簽字)：_________乙方(蓋章)：_________

　　法定代表人：_________委托代理人：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　市場主辦單位(蓋章)：

　　法定代表人：_________

　　委托代理人：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　________年____月____日

工程施工合同 12

　　發(fā)包人：（全稱）________________

　　承包人：（全稱）________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　1.工程名稱：_______________________________________

　　2.工程地點：_______________________________________

　　3.工程承包范圍

　　承包范圍：___________________________________________________________________

　　4.計劃工期

　　計劃開工日期：________年________月________日

　　計劃竣工日期：________年________月________日

　　計劃工期總?cè)諝v天數(shù)________天。

　　5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________________________

　　6.計價方式與簽約合同價格

　　本合同采用計價方式為________________

　　金額：________萬元人民幣

　　________（小寫）

　　7.組成合同的文件

　　7.1組成本合同的文件包括：

　　（1）合同協(xié)議書及合同附件;

　　（2）中標(biāo)通知書（如果有）;

　　（3）投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄（如果有）;

　　（4）專用合同條款;

　　（5）通用合同條款;

　　（6）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;

　　（7）圖紙;

　　（8）已標(biāo)價工程量清單（如果有）;

　　（9）其他合同文件。

　　7.2雙方有關(guān)工程的變更等書面文件視為本合同的組成部分。

　　8.承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　9.發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　10.合同生效

　　10.1合同訂立時間：______年______月______日

　　10.2合同訂立地點：________________________

　　10.3本合同雙方約定________________后生效。

　　發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）

　　地址：地址：

　　法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）

　　委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　經(jīng)雙方遵照公平、自愿、誠信的原則下達成以下協(xié)議：甲方將位于潞西市芒拐寨子角(未來“云河新村”)田壩上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包給乙方。

　　一、承包工程范圍：

　　1、乙方負責(zé)主體工程的材料施工，水電安裝、腳手架(水電不含材料費)不負責(zé)任何裝修工程和基礎(chǔ)土方拉出拉進。

　　2、在施工用電方面，乙方負責(zé)電線、電表，施工水電費。甲方負責(zé)拉接，電表落戶，甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂桿。

　　二、付款方式

　　按實際面積計算840元/㎡，總面積在200㎡左右，開工時支付貳萬元整(￥：20xx0元)，地圈梁灌起付叁萬元整(￥：30000元)，到20xx年4月份付壹拾萬元整(￥：100000元)。其余施工費甲方盡量籌集，不得超過兩年付清。

　　三、工期

　　開工時間：20xx年11月23日

　　完工時間：20xx年3月底(雨季前)

　　四、在施工中，雙方各盡其責(zé)，保質(zhì)保量安全文明完工。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同 13

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，由乙方承擔(dān) 探礦工程，為保障工程順利進行明確雙方責(zé)任和義務(wù)達成如下協(xié)議：

　　一、工程項目：單孔孔深＜200m（如果超過200m應(yīng)由甲乙雙方協(xié)議再定）

　　二、鉆孔直徑：鉆孔Φ75mm，如果遇到特殊情況不得＜Φ60mm

　　三、單價：（不含稅）。

　　四、總工程量 m。

　　五、甲方責(zé)任和義務(wù)：

　　1、甲方責(zé)任鉆孔設(shè)計，孔位定點、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。

　　2、甲方責(zé)任負責(zé)三通一平（電、水、路）場地平整及外部協(xié)調(diào)。

　　3、甲方負責(zé)乙方解決施工過程中出現(xiàn)的問題，如搬家人力不夠由甲方給予協(xié)調(diào)。

　　4、甲方提供乙方人員住宿（伙食、日常生活等自理）。

　　5、甲方需承擔(dān)乙方無故停工造成的損失，由甲方賠償乙方的誤工費（按實際標(biāo)準(zhǔn)計算），如當(dāng)?shù)匕傩兆钃鲜┕さ龋豢煽咕芰Τ狻?/p>

　　六、乙方責(zé)任和義務(wù)

　　1、乙方負責(zé)按設(shè)計要求施工并提供合格的鉆孔。

　　2、乙方負責(zé)鉆孔質(zhì)量，嚴(yán)格按照六大指標(biāo)執(zhí)行。

　　七、工程驗收及付款方式：

　　1、工程驗收：單孔完工后，由甲方進行驗收，驗收合格后，以實際進尺計算工程費。

　　2、付款方式：用現(xiàn)金支付，甲方預(yù)付給乙方材料、運輸費等相關(guān)的

　　費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔(dān)( 元 )。全部工程結(jié)束后，甲方扣除乙方進場費用，一周內(nèi)結(jié)算清。

　　3、甲方支付給乙方工程費用（單孔結(jié)算）,不得超過一周。

　　八、鉆孔在實際進尺中如孔內(nèi)出現(xiàn)坍塌、粉化、溶洞、出水等突發(fā)情況下，甲方應(yīng)向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。

　　九、其它：本協(xié)議未及事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　十、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，本合同由雙方代表簽字之日起生效。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　年月日年月日

工程施工合同 14

　　甲方：乙方：

　　為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，遵循平等、公平的原則，根據(jù)相關(guān)法律和法規(guī)，甲方就乙方承包施工的工程內(nèi)容與乙方達成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：

　　二、承包工程內(nèi)容：

　　三、承包及付款方式：包工包料，暫估價為萬元，每月按實際完成工程量的%支付進度款。

　　四、工期：________年____月____日開工到________年____月____日竣工。

　　五、工程質(zhì)量

　　1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑、市政工程施工規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進行施工。

　　2、隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗收和質(zhì)量監(jiān)督簽證后，方可進行下一道工序。

　　3、工程竣工后由甲方組織有關(guān)人員進行初驗，發(fā)現(xiàn)不合格工程部位，必須無條件返工，直到合格為止。

　　六、工程造價

　　1、工程承包預(yù)算造價執(zhí)行(20)《____省市政設(shè)施養(yǎng)護維修工程定額》;材料價格按施工當(dāng)期的《____市建設(shè)工程造價信息》、《____省建設(shè)維修工程造價信息》計取;工程量按實計取;人工費按相應(yīng)規(guī)定調(diào)整。

　　2、工程竣工后，按實際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報審價部門審核后，結(jié)算工程承包款項。

　　七、工程款撥付

　　1、工程竣工決算審核后，其余工程款付清。

　　八、施工安全工程施工期間，乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔(dān)。

　　九、本合同一式四份，

　　甲、乙雙方各執(zhí)二份。甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日

　　________年____月____日