鋼結構雨棚施工合同

鋼結構雨棚施工合同范本（通用5篇）

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的鋼結構雨棚施工合同范本（通用5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　鋼結構雨棚施工合同1

　　發(fā)包方: (以下簡稱甲方)

　　承包方: (以下簡稱乙方)

　　本著平等自愿、公平、誠實信用的原則，并結合本工程具體情況，為明確雙方施工過程中的權利，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　1.0工程概況

　　1.1建設單位：

　　1.2工程內容：拆除施工現(xiàn)場原有建筑物、搭建鋼結構天棚、地面原綠化位置土方外運、下水道窨井下埋、窨井蓋調換成鋼纖維窨井蓋、自來水管下埋、地坪位置鋪設三合土、澆筑地面砼、拆除原排水溝、重新排設排水溝、施工現(xiàn)場清理等零星工程

　　1.3工程地點：華中園區(qū)9#廠房與11#廠房之間

　　2.0施工要求：

　　按圖施工。

　　3.0工程造價

　　本工程總造價：505114 元(人民幣)

　　4.0工程期限及制約

　　4.1合同工期為 30 天，開始時間按甲方通知日開始起算。完成時間按現(xiàn)場施工完畢結束為準，由甲方與乙方按實際施工條件合理安排最短的完成工期計劃，并經乙方簽字確認的工期為最后完成

　　4.2 當乙方的承諾無法達到且又不主動增派人員搶進度節(jié)點的，甲方有權外調施工隊進行趕工，所發(fā)生費用及損失均由乙方承擔。

　　4.3乙方應配合甲方主動做好工程竣工收尾工作，對出現(xiàn)收尾不及時或在接到甲方通知 天內不派人員進行收尾施工的'，甲方有權另外安排人員進行收尾，所產生的費用從乙方結算款中扣除。

　　4.4施工質量保證期為1年，自協(xié)議內容全部完成經工程驗收合格之后一年內因施工質量引起的返修乙方必須無條件進行整修并承擔相應費用;

　　5.0安全生產、文明施工及勞動保護

　　5.1乙方為操作人員提供必要的安全裝備和設施并承擔相應費用。

　　5.2嚴格按照國家、行業(yè)及地方政府的現(xiàn)行安全生產規(guī)范及規(guī)定施工。

　　5.3發(fā)生傷亡及其他安全事故，乙方應立即報告甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。

　　5.4乙方必須認真遵守、嚴格執(zhí)行并達到上述國家、地方及甲方的安全生產、文明施工管理標準，如因乙方原因達不到上述標準，甲方對乙方處以協(xié)議結算造價的1%~3%罰款。

　　6.0廉政工作

　　6.1乙方必須服從甲方項目安排、工程施工統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調度等管理要求。

　　6.2嚴格執(zhí)行工程項目承發(fā)包合同文件，自覺按合同辦事。

　　7.0綜合管理

　　7.1乙方承諾做好安全、質量、文明施工工作，違章愿按甲方要求接受處罰。

　　7.2合同份數(shù)：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　8.0合同生效與失效

　　8.1 本合同自雙方蓋章簽字之日起生效，待工程施工驗收合格、保質期滿、工程價款結清后失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　鋼結構雨棚施工合同2

　　甲方（發(fā)包方）：

　　乙方（承包方）：

　　甲乙雙方經平等協(xié)商，本著互相合作、緊密配合、分工負責的原則，達成以下條款，以便共同遵守。

　　第一條：工程范圍、總價

　　1.1 工程名稱：玻璃雨棚

　　1.2 工程地點：

　　1.3 工程數(shù)量及總價合計：

　　玻璃雨棚面積: 18 m2，單價：900 元/m2。

　　工程總造價：壹萬陸仟貳佰 元整（16200.00 元）。

　　1.4 如有設計變更、工程洽商、材料變化等，價格經雙方協(xié)商后以增補協(xié)議形式確定。

　　第二條：工程用料

　　2.1 鋼材：選用國產優(yōu)質鋼材。

　　2.2 玻璃；采用6+6mm鋼化夾膠玻璃。

　　2.3 爪件：采用國產優(yōu)質304不銹鋼爪件。

　　第三條：承包方式

　　3.1 包工包料,綜合單價一次性包死，工程量按實結算。

　　第四條：付款方式

　　4.1 合同簽訂后，甲方付給乙方工程款 捌仟 元（8000.00 元）作為材料預付款。

　　4.2工程完工，甲方驗收合格后，剩余工程款一次性全部付清。

　　4.3 甲方如不按協(xié)議條款支付款項，付款拖延超過十天內仍不能支付工程款，乙方有權停止施工，甲方承擔由此引起的一切經濟損失和違約責任。

　　第五條：甲乙雙方責任

　　5.1 甲方責任：

　　5.1.1 辦理施工許可證；

　　5.1.2在乙方進場前，清除施工現(xiàn)場內影響乙方施工的障礙；

　　5.1.3組織有關單位與乙方的協(xié)調會；

　　5.1.4組織有關人員對乙方設計圖紙進行會審，并進行簽署；

　　5.1.5提供施工用，水、電就位。

　　5.1.6 在乙方遞交工程竣工書面報告后，組織有關人員進行玻璃雨棚驗收；

　　注：甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作，造成工期延誤，工期則相應順延。

　　5.2 乙方責任：

　　5.2.1 嚴格按照批準的設計圖紙施工，服從甲方駐工地代表及工程監(jiān)理的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，對工程質量負責，承擔因工程質量問題引起的后果；

　　5.2.3 編制施工工期進度計劃，并經甲方審核通過；

　　5.2.4 負責所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護，保護期間發(fā)生損壞，乙方原因乙方自費修復，非乙方原因損壞，由責任方負責修復，或乙方修復由甲方承擔追加合同價款；

　　5.2.5 嚴格遵守工地的有關管理規(guī)定，確保施工安全及文明施工；

　　5.2.6 作好施工原始記錄。

　　第六條：工期

　　6.1 開工日期：甲方提前七天以書面形式通知乙方。

　　6.2 施工總工期：10天。

　　6.3 工期順延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相應順延；

　　6.3.1 由于設計變更、工程量變化，引起施工程序和內容變化；

　　6.3.2 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過三小時；

　　6.3.3 由于戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災、水災、大雨、暴雨、地震等；

　　6.3.4 甲方不按合同規(guī)定支付工程款；

　　6.3.5 其它非乙方原因的停工；

　　6.4 以上情況發(fā)生后七天內，乙方就延誤的內容和由此發(fā)生的.經濟支出，向甲方提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認答復，否則視為同意。

　　第七條：工程質量

　　7.1 工程質量等級：確保工程質量達到國家規(guī)定的“合格標準”，爭創(chuàng)優(yōu)良工程。

　　7.2 工程驗收按甲方規(guī)定的各項參數(shù)及國內現(xiàn)有規(guī)范標準進行。

　　第八條：設計變更

　　8.1 甲方變更設計，應在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經加工或施工的，乙方接通知后應立即停止。

　　8.2 由于變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責。

　　第九條：竣工、結算與保修

　　9.1 工程具備竣工驗收條件后，甲方在接到乙方竣工報告后三天內，組織有關人員進行驗收；如收到乙方竣工驗收報告十天內無正當理由不申請驗收，視為竣工驗收報告已被批準，工程即告竣工即可辦理結算手續(xù)；如工程未驗收，而已開始使用，視為已驗收。

　　9.2 工程竣工驗收后，乙方向甲方提交結算書，甲方收到結算書后五天內審核完畢或提出審核意見。如收到結算書后五天內無正當理由不辦理結算，則認為已接受乙方結算報告，從第五天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。

　　9.3 保修期從竣工驗收合格之日起計算為2年，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。

　　第十條:工程停建或緩建

　　10.1 因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停工、緩建，使合同不能繼續(xù)履行，雙方應簽訂工程停、緩建協(xié)議。

　　10.2工程停緩建后，乙方應妥善做好己購材料、設備、器具的保護及向甲方移交工作，按甲方要求將自有機械設備、人員撤出現(xiàn)場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，支付相應的經濟支出，并按合同約定支付工程價款和賠償乙方的相關損失。

　　第十一條：其它

　　11.1 所有甲乙雙方簽認的函電和有關的技術資料均為本合同的附件和組成文件。

　　11.2 履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方本著友好態(tài)度協(xié)商解決；協(xié)商不成，經雙方同意可申請有關主管部門調解；如調解不成，可向法院起訴。

　　本合同一式兩份，簽字后甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　鋼結構雨棚施工合同3

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)規(guī)定，經協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利的原則，現(xiàn)就鋼結構__作、安裝事宜達成如下一致協(xié)議。

　　一、工程名稱：。

　　二、工程地點：。

　　三、工程內容：。

　　四、工期：工程總工期天。

　　工程具體開工時間以合同簽定為準。

　　五、工程造價：

　　六、承包及結算方式：

　　承包方式：包工包料。

　　結算方式：鋼結構工程竣工驗收合格后付97%，3個月后七天內付清總工程款。

　　1、固定總造價合同，現(xiàn)金結算，不含稅收管理費用，如需開票，稅金另計。

　　2、結算總價=固定總價+變更部分簽證。

　　3

　　七、質量要求：

　　1、乙方應嚴格按照本合約和現(xiàn)行規(guī)范提供工程建設材料，安排組織本工程的施工作業(yè)。

　　2、質量驗收等級：合格。

　　3、質量問題整改率：100%。

　　4、乙方應保證所有構成工程實體的材料是全新的、未曾使用過。

　　八、付款方式：

　　1、第一期付款：合同簽訂后，2日內甲方付給乙方工程款 元，作為材料備料款。

　　2、第二期付款：主體鋼架進場后，2日內甲方付給乙方工程款 元。

　　3、第三期付款：主鋼架安裝完畢后，2日內甲方付給乙方工程款 元。

　　4、第四期付款：3個月后付清總工程款

　　九、甲方責任：

　　1、負責工程的審批手續(xù)，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調至正常施工止。

　　2、提供現(xiàn)場施工場地。

　　3、按本合同規(guī)定支付費用。

　　4、甲方提供現(xiàn)場施工的用電用水，提供現(xiàn)場的三通一平。

　　5、甲方負責與其他工程隊協(xié)調。

　　6、甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。

　　十、乙方責任：

　　1、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行__作、安裝。

　　2、如現(xiàn)場條件與原定方案不符合，應及時報請甲方協(xié)商修改確定，經甲方確認后方可更改。

　　3、乙方施工人員在施工期間應遵循甲方區(qū)域的'管理規(guī)定，服從管理、遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　4、非經甲方書面同意，乙方不得將鋼結構部分進行轉包，否則甲方有權拒付工程款。

　　十一、甲方認可的圖紙及乙方工程項目報價清單，均作為本合同主要組成部分。十二、違約責任：

　　1、甲方未能按本合同規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之一計算，向乙方支付違約金。

　　2、除如遇不可抗力因素（如暴雨、暴雪、七級以上大風等）或甲方原因造成停工，工期可相應順延外，若乙方無正當理由未能按本合同按時__作、安裝，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之一作為違約金。

　　十三、爭議解決方式：

　　因履行本合同發(fā)生的一切爭議，由當事人雙方協(xié)商或調解解決，協(xié)商或調解不成，按照以下方式解決：訴至甲方所在地人民____。

　　十四、其他：

　　1、本合同經雙方簽字之日起生效。

　　2、本合同未盡事宜，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　鋼結構雨棚施工合同4

　　發(fā)包單位: (以下稱甲方)

　　承包單位: (以下稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》 及本工程的具體情況，經甲、乙 雙方協(xié)商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。

　　一、工程地點：

　　二、工程名稱：

　　三、工程面積：

　　四、承包方式：

　　五、工程造價：

　　六、工程期限：開工 年 月 日 竣工年

　　注：如遇到雨天、地震、六級以上大風等人力不可抗拒的因素，工期相應順延。

　　結算方式：合同簽訂后甲方付乙方作為定金，材料及人員進場經甲方確認符合合同要求付合同款的 % ，完工經驗收后付清全款。

　　七、甲、乙雙方責權：

　　1、乙方應按鋼結構標準及施工工藝施工。

　　2、鋼構部分稅收(地稅)由乙方自理。

　　3、乙方應按規(guī)定向甲方提供有關復印件，及時向甲方匯報工程進度、質量。甲方應付對乙方施工質量及時驗收。

　　4、工程質保期為1年。質保期內因乙方施工或材料原因造成的質量問題，乙方接到通知后立即組織施工人員在規(guī)定時間內趕赴現(xiàn)場進行維修，不收取任何報酬，全力做好維修期內的服務工作。

　　5、鋼結構稅收由乙方負責。

　　6、進場材料如需檢測合格，則檢測費用由甲方負責;如檢測不合格，則由乙方負責。

　　八、如因下列情況而發(fā)生質量問題不屬于保修之列：

　　1、使用不善、人為破壞。

　　2、自然災害：如冰雹、風暴、暴雨所造成的防水層損壞。

　　九、其他約定：

　　1、施工期內乙方人員應無條件服從甲方安全管理，但乙方人員應自行提高施工人員的.安全生產意識，施工中如甲方安全設施不妥，乙方沒提出異議，施工造成的傷亡，其經濟損失由乙方承擔。

　　2、末盡事宜，甲乙方隨時協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，作為合同附件。

　　3、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份。

　　4、注：本合同施工范圍只包括鋼結構(鋼柱、內外夾芯板墻及屋面工程)施工，不包括土建、不包括消防、不包括門窗、不包括吊頂?shù)取?/p>

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　鋼結構雨棚施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

　　一、鋼結構工程概況

　　（1）工程名稱：

　　（2）工程地點：

　　（3）工程范圍和內容：本房為_______跨鋼結構廠房，規(guī)格：長_______米；寬_______米；檐高_______米，按圖紙施工。

　　（4）建筑外包面積：_______平方米。

　　二、工程施工日期

　　（1）開工日期：________年____月____日；

　　（2）竣工日期：________年____月____日；

　　（3）合同工期總日歷天數(shù)_________天。

　　三、工程合同造價及結算

　　（1）本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。

　　（2）本合同簽訂后，甲方須付預付款______％計人民幣______ 元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的______％計人民幣______ 元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______ 元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______ 元作為工程款。

　　（3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　　（4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。

　　（5）本合同造價結算方式：____________。風險提示：工程質量未符合標準的歸責

　　因發(fā)包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

　　四、質量標準工程質量標準：質量標準評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據(jù)。

　　五、甲方的義務責任

　　（1）辦理好各種施工手續(xù)，并在乙方進場前提供給乙方；

　　（2）施工過程中，協(xié)助乙方協(xié)調好各種關系；

　　（3）提供施工所需的水、電源。

　　六、乙方的義務責任

　　（1）乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明，并按相應標準進行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經濟賠償；

　　（2）在施工過程中，乙方應文明施工；

　　（3）乙方在施工中發(fā)生的一切事故，由乙方負全責。

　　七、安全責任乙方進場后，要嚴格按照操作規(guī)程及有關施工安全規(guī)范進行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發(fā)生安全事故及施工質量達不到要求，一切經濟損失及責任全部由乙方承擔。風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責承包人采購的'材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。

　　發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數(shù)量或質量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。

　　八、材料的提供工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。

　　九、工程驗收

　　（1）乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關規(guī)范精心施工，確保質量，施工中因施工責任造成不合質量要求，甲方必須及時提出，乙方應保證質量，負責返工修補并承擔一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質量問題，由乙方無償保修________年（本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質監(jiān)站組織為準）。

　　（2）甲方按施工圖紙、說明及國家有關規(guī)定進行驗收，竣工前乙方提出交工通知書，甲方接到通知書后應在____日內組織人員進行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗收合格后甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格）。

　　十、維修期限承包人應按法律、行政法規(guī)及國家關于工程質量保修的有關規(guī)定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。保修期為：________年____月____日________年____月____日。風險提示：明確違約責任在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。

　　十一、違約責任

　　（1）因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發(fā)生的全部費用；

　　（2）因承包方原因導致延誤工期，按工程總造價的萬分之三天賠償發(fā)包人；

　　（3）發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三天賠償承包人。

　　十二、爭議解決若雙方就經濟糾紛協(xié)商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。

　　十三、其他

　　（1）發(fā)包人、承包人履行合同全部義務后，發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書，本合同即告終止。

　　（2）合同的權利義務終止后，發(fā)包人、承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務。

　　（3）本合同正本____份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存____份。

　　（4）雙方根據(jù)有關法律、行政法規(guī)規(guī)定，結合工程實際，經協(xié)商一致后，可對本合同內容具體化、補充或修改，其效力同本合同。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

【鋼結構雨棚施工合同】相關文章：

簡易鋼結構雨棚施工承包合同11-29

雨棚施工合同03-03

簡易鋼結構雨棚施工承包合同范本05-06

雨棚施工合同范本（精選8篇）04-10

鋼結構施工合同03-11

鋼結構承包施工合同09-07

工程鋼結構施工合同11-06

鋼結構廠房施工合同02-21

鋼結構承包施工合同09-16

鋼結構房施工合同02-14