建設施工合同書通用
隨著人們對法律的了解日益加深，人們運用到合同的場合不斷增多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家收集的建設施工合同書通用，僅供參考，歡迎大家閱讀。
建設施工合同書通用1
發包方：（甲方）___________________________
承包方：（乙方））___________________________
依照民法典和原郵電部頒發的“626”號文件等有關法律法規的'規定，經雙方協商一致，簽訂本合同并嚴肅履行。
一、建設內容
（1）工程名稱：_________
二、計價方式
（1）參照結算表價格按實結算。
（2）款項支付與移動結算同步。
三、建設工期
根據移動公司要求，在規定的期限內完成。
四、違約責任
（1）甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如預期不付，按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。
（2）發生合同糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成的，可申請調解，或者直接向人民法院起訴。
五、其他
（1）本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。
（2）本合同未盡事宜，由雙方協商解決，另行簽訂補充協議。
（3）本合同自雙方簽訂之日起生效。
（4）其他相關本項目的約定，見附件。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：____________
______年____月____日
_________年____月____日
建設施工合同書通用2
甲方：_________
乙方：_________
依據、《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定，為明確雙方在房屋建設項目施工過程中的權利和義務，經甲、乙雙方共同協商，特訂立本合同。
一、工程慨況
工程位于_________，土地面積：_________
二、承包方式
甲方以包清工的方式承包給乙方。
三、工程承包范圍
施工內容包括二層主房建筑面積、一層主房建筑面積
四：承包價格及付款方式
1：價格：_________元/
雙方確定按建筑面積為結算工程款。
2：一層主體蓋板完工后支付價款10%，全部完工后付清余款。
五：工期及安全責任
工期從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日竣工。
推遲一天罰款_________元/天，由甲方在工程款中扣除。
施工期間
1、本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應依工程的需要負責施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責；
第三人造成乙方及其員工傷害的`，由第三人負責，與甲方無關。
2、施工中乙方不得從事與施工無關的事，專業施工人員持證上崗；
高空作業部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業注意防火等。
施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，不得轉包、分包，否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無條件賠償。
六、本合同一式二份，自雙方簽字后生效。
甲方：_________聯系電話：_________
乙方：_________聯系電話：_________
簽訂日期：_________年_________月_________日
建設施工合同書通用3
合同編號：_______
發包方：________________
承包方：________________
簽約時間：_______
簽約地點：_______
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程慨況
1、工程名稱：____________
2、建筑面積（工程形式）：____________
3、施工地點：________________
4、工期：
（1）開工：____年__月__日；
（2）竣工：____年__月__日；
（3）合同工期總共歷時____天。
5、承包形式：________
6、工程質量標準：________
7、工程價款：共計人民幣____元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元；質保金___元，質保期滿后支付。
9、質保期：____年。
10、雙方的責任義務
（1）發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛；
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度；
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點；
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算；
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工；
②如期完成施工任務；
③接受發包方的技術指導和質量標準要求；
④負責發包方提供料物及設備的保護；
⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用；
11、其他
（1）本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
（2）本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
（3）合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據規定：因合同糾紛提起的`訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴；原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據規定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充；不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方：_________承包方：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
___年__月__日___年__月__日
【建設施工合同書】相關文章：
建設施工合同書06-16
水利施工建設合同書02-16
建設工程施工合同書02-06
工程建設施工合同書03-17
承包建設施工合同書03-17
建設施工合同書13篇06-16
鄉村道路建設安全施工合同書02-20
市區建設施工合同書通用02-28
通信建設工程施工合同書09-06
建設工程施工合同書通用07-27