- 樓頂防水施工合同 推薦度：
- 相關推薦
樓頂防水施工合同5篇
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，很多場合都離不了合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊桑旅媸切【幨占淼臉琼敺浪┕ず贤Ｍ軌驇椭酱蠹�。
樓頂防水施工合同1
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱甲方)
經甲乙雙方多次協商，形成一致性意見，達成如下協議：
一、工程范圍：屋面 m2左右，單價 元/m2(以實際施工面積為準)，合同價格為x元整。
二、材料要求： 。
三、工程質量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質量保修期為5年，保修期間如有質量問題，乙方必須及時到場進行維修處理。
四、工程時間：簽訂全同之日 個工作日，雨天順延，按甲方要求在規定時間內完工。
五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時間、不趕時間、不做冒險事，在施工過程中發生的一切安全質量事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。
六、付款方式：待工程完工，經甲方驗收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同經甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樓頂防水施工合同2
甲方：
乙方：
依據<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>> 及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就 本樓頂防水工程施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、 工程概況
1、工程地點：層山小學院內
2、工程名稱：層山小學教學樓、餐廳樓樓頂做防水
3、工程內容：在原有基礎上新做一層 SBS 改性瀝青防水卷材施 工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫 和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
4、二、 承包范圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、 包文明施工。
三、 主材選用及工程價款等：
1、 選用材質：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢 驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后 方可進場開工 。
2、單價為 45 元/平方米，共1638平方米(其中：教學樓1008平方米，餐廳樓630平方米，合計1638平方米)，共計73710元。
四、 工期：20__年2月12日-20日。
五、 工程質量：
1、工程質量標準：合格工程質量標準。
2、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計 圖紙的規定。并符合發包人的.要求。工程施工質量必須符合?彈性體 改性瀝青防水卷材?(GB18242-20__)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。
六、合同價款與支付方式 按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米45 元。不再另計任何費用。 達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失 的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時， 由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發 包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。
七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
八、其他事項：
1、 在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協 商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、 本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(蓋章)：
乙方(簽字)：
年月日：
樓頂防水施工合同3
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國經濟合同法》的'原則，結合廣東省湛江市有關規定和本工程的具體情況，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
頂找出裂縫開槽用青龍203防水膠作防水處理，兩側內墻打開脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷。1棟樓梯天面頂開槽修補作防水處理 再鋪自粘卷材。
第二條 工期：20__.07.01--20__.08.10
第三條 工程質量要求及工作范圍
第四條 合同價款：
第五條 安全施工
乙方要按有關規定，采取安全防護措施。承擔由于安全措施不利而造成的責任和因此發生的費用。甲方負責提供工人保險。甲方向乙方提供水電供應及施工方便。
第六條 驗收及付款方式
乙方進場后，甲方必須派一負責人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方進行質量檢查驗收簽字，經驗收合格后方可退場。工程保質期一年,一年內如果出現質量問題，乙方無條件修復。
第七條 付款方式
工程驗收合格后，憑驗收簽字單據結算.
第八條 本合同簽訂日起，即具有法律效力，雙方必須完全履約， 不得任意解除，若發生糾紛，雙方應及時協商解決;協商不成時。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機構申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。
第九條 本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生 效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
甲方代表：(簽字)
乙方代表(簽字)
年月日：
樓頂防水施工合同4
甲方：
乙方：
依據<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>>及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、 工程概況
1、工程地點：毛莊鎮一中校園內
2、工程名稱：毛莊鎮一中一號樓、二號樓、門崗樓頂防水
3、工程內容：在原有基礎上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的'零星工程。
二、 承包范圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、 主材選用及工程價款等：
1、 選用材質：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工
2、全部包工包料，單價為 40 元/平方。
3、面積：按甲方確認的實做面積結算。
四、 工期：按甲方項目部所安排的進度施工。
五、 工程質量：
1、工程質量標準：合格工程質量標準。
2、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合?彈性體改性瀝青防水卷材?(GB18242-20__)，防水施工所用的材料必須有產
品合格證書和性能檢測報告。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。
六、合同價款與支付方式
按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積 40 元。不再另計任何費用。
達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時，由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。
九、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、其他事項：
1、 在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、 本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
年 月 日
樓頂防水施工合同5
建設單位：以下簡稱甲方;
施工單位：以下簡稱乙方;
合同名稱：
根據《中華人民共和國勞動法》及《中華人民共和國合同法》等有關法律法規規定，本著對雙方負責的態度，甲乙雙方公平、公正、互惠互利的原則，共同擬定本項目合同，并嚴格認真負責執行。
內容如下：
一、發包方式：
技術指導及包工包料;價格見施工方案報價清單。
二、發包范圍：
屋面伸縮縫處理，屋面、陰陽角處理及保護層。
三、工程總造價(約34108.00元，大寫：叁萬肆仟壹佰零捌圓)：
以現場實際方量為準;
四、付款方式：
1、乙方進場施工 個工作日由甲方付給乙方 元材料款。
2、本工程完工驗收合格甲方付乙方工程總款的92%;
3、本工程總款項預留8%為此工程質量保證金，一年期滿甲方如數撥付給乙方;
五、工程質量與施工安全
1、乙方必須按本工程屋面防水維修施工方案，保質保量完成該工程施工;施工時應無條件接受甲方施工代表和質量監督負責人監督，否則造成的返工損失由乙方負責。
2、乙方在施工中必須做到安全生產，文明施工，并尊重當地群眾的`民族風情，由此引發的工傷事故及糾紛由乙方負責。
3、若在工程驗收過程中發現質量問題，應由承包方負責返工維修，并承擔一切返工維修費用，若因此造成經濟損失的，承包方應負責賠償。
六、竣工驗收：乙方完善施工過程中圖片或文字資料，及驗收清單，歸類存檔并移交甲方。
七、雙方責任
1、甲方負責協調項目所在地的一切事項。
2、甲方保證該項目施工所具備的的水通，電通，路通。
3、甲方為乙方負責生產生活提供便利，費用由乙方自行承擔。
4、乙方在施工中發現施工方案有變更，需取得甲方同意方可實施。
5、乙方在施工前必須將編制的技術設計施工方案報甲方備案，并向甲方提供施工大事記，施工記錄。
6、工程施工期間，甲方可以隨時派員對工程進度，經費使用進行檢查，監督，乙方應按月向甲方報送工程進度和經費使用情況，甲方視其工程完工情況按進度撥款。
7、工程完工后3個工作日內，乙方應向甲方提交申請驗收報告和竣工資料，甲方組織有關部門參加驗收，驗收合格后移交甲方管理使用。
八、合同期限： ， 年 月 日始 年 月 日此。
九、本工程人為或不可抗拒因素造成的質量問題，乙方概不承擔任何責任。如甲方需要乙方繼續維修，乙方有權另取費用。
十、爭議與解決
若甲、乙雙方在合同執行中出現爭議，應本著對工程實施有利原則協商解決，或到工程所在地仲裁委員會申請仲裁，或通過司法程序解決。
十一、本合同為盡事宜，雙方另行商定。
十二、本協議書經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效。本協議一式2份，雙方各持1份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【樓頂防水施工合同】相關文章：
樓頂防水施工合同06-23
樓頂防水施工簡單合同范本12-28
樓頂防水簡單版施工合同范本10-28
樓頂防水合同09-27
樓頂防水工程的簡單合同范本12-23
防水施工合同05-26
屋頂防水施工合同06-14
防水堵漏施工合同06-14
屋面防水施工合同05-01
防水維修施工合同06-13