（必備）工程施工合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的工程施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
工程施工合同1
簽定地點：______市____區電教教儀站
簽訂時間：________________________
甲方：__________市___________實驗中學
乙方：___________教學儀器設備有限公司依照《中華人民共和國民法典》，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：______市______實驗中學電子監控系統工程工程地點：______市______實驗中學校園內工程范圍：詳見______市______實驗中學監控系統招標文件和投標書工程內容：監控系統布線、設備安裝及調試
二、工程總價：詳見附件1（工程價格匯總表）合同金額：人民幣貳拾捌萬壹仟肆佰玖拾伍元整（____________元）。 注：工程總款中，中標工程總款為____________元，后續附加四畫面分割器____________元，為甲、乙方及____區電教教儀站認可，為必須附加項，見工程價格匯總表第9項。本工程在學校監控系統工程招標文件、投標書范圍內采用總價包干的形式，一次包干；超出學校監控系統工程招標文件、投標書范圍內的項目若學校需要增加，由雙方協商定價。
三、產品質量及安裝調試要求
1．乙方須按附表1要求向甲方提供符合國家產品質量標準的正品設備，不得以任何理由以次充好，如發現有非正品則乙方以一賠十。未經甲方同意，不得隨意更改方案。并提供各設備有關品質證明書，合格證，說明書，相關軟件等資料。
2．乙方所提供合同內設備應保證產品內外包裝完好無損，若不能達到要求，甲方有權要求乙方立即更換合格產品直至解除合同。由此帶來的一切損失由乙方負責。
3．在簽訂合同后，乙方按照甲方要求負責設備安裝、調試，要求做到布局合理，布線規范，便于使用及維護，符合國家有關技術標準。
4．由甲方提供安裝場地及電源。
四、技術標準及質量保證
（1）布線標準：乙方監控系統布線施工，嚴格遵照國際《民用閉路監控電視系統技術規范》GB50198-94。
（2）乙方所供設備均以生產廠家提供的產品技術資料為技術標準。
（3）乙方保證本項目所供產品均為合同中指定的產品，且包裝為原包裝。產品進場時提供供貨證明，經甲方驗收后進行施工。
（4）乙方對監控布線、設備質保見附件1（工程價格匯總表質保說明）
五、工程項目建設期限合同簽定后____日內進場施工，整個施工工期30天。（____________開工，____________以前乙方按設計要求完成設備安裝調試。并能投入正常使用。）
六、售后服務
1．乙方所提供合同內設備，從驗收之日起，所有產品及零配件質保期按投標書規定辦理。在質保期內，若有產品質量問題，由乙方負責更換或維修。質保期滿后，設備維修時，乙方按成本費計算。更換的產品必須是新的，且質保期限從當時算起。
2．凡由產品質量問題引起的各類故障，乙方在接到甲方故障報修通知后，在4小時內響應，24小時內解決故障，若在24小時內不能排除故障的，則應由乙方提供不低于原設備標準的備用產品保證學校的正常行課。
3．在驗收合格后的________年內，如乙方接到甲方故障報修通知后4小時內沒有響應或24小時內沒有排除故障且沒有提供不低于原設備標準的備用產品保證學校的正常行課，則每出現上述情況一次扣除乙方合同總金額的0.1%作為對甲方的`賠償，直到扣完，所造成損失由乙方負責（每次售后服務，均要求有甲乙雙方簽字的書面記錄）。
4．乙方向甲方培訓1-2名設備操作管理人員，要求達到能正確使用與維護本合同的設施、設備。
七、竣工驗收及付款方式項目施工安裝、調試完畢，由乙方通知甲方組織驗收，并提供相應完整的驗收資料。乙方自書面通知之日起，10天內由于甲方拖延不驗收視為工程驗收合格。項目施工安裝、調試完畢后，由____區電教站與學校一道組織驗收，并簽注驗收結論。自驗收合格之日起____日內支付合同總金額的10%（____________），使用________年后（即________年內）無質量問題和用戶投訴的支付合同總金額的30%（____________）（此部分資金不計算利息），使用________年后（即________年內）無質量問題和用戶投訴的支付合同總金額的60%（____________）（此部分資金不計算利息），逾期不付按0.1%支付滯納金。
八、約定事項
（1）為確保工期，爭取提前竣工，由甲乙雙方共同組成工程實施小組。
（2）合同如需變更，甲、乙雙方另行協商確定變更事宜，雙方簽章生效，并作為本合同的附件。
（3）招標文件、投標書是本合同的一部分，具有同等法律效力。
（4）附件1作為本合同要件，乙方必須遵照執行，否則視為違約。
九、違約責任
1．乙方必須嚴格按合同要求按時、按質（即合同要求的設備的規格、型號）、按量完成供貨與安裝調試完畢并交付甲方使用。如有違約，每違約一天，按合同總金額的0.1%向甲方支付違約金；若違約超過10天，甲方有權解除合同，所造成的損失，由乙方負責。
2．在乙方履行合同后，甲方保證按時向乙方支付合同款項，如有違約，每違約一天，按合同總金額的0.1%向乙方支付違約金。
十、本合同按《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國產品質量法》，《消費者權益保護法》等有關法律條款執行。
十一、合同執行中，若發生糾紛，由甲乙雙方協商解決，若協商不成，提交仲裁委員會解決，直至提交法院審理。
十二、施工期間出現工傷事故，由施工單位自行負責。
十三、本合同一式四份，由甲方執二份（存檔一份，財務一份），乙方執一份，電教站備案一份。
十四、未盡事宜，由甲乙雙方友好協商解決。
十五、本合同經雙方法定代表人或其授權的代表簽字，加蓋雙方公章后之日生效。貨款兩清后，合同效力終止。
甲方：______市_____實驗中學
乙方：_____
法定代表人：_______________
法定代表人：___________________
經辦人：___________________
經辦人：
________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同2
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方將工程發包給乙方施工，根據國家有關規定，經雙方協商一致，同意簽訂本合同。
第一條工程總造價和訂貨款
（1）工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣壹萬捌仟伍佰元整（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）；
（2）訂貨款：甲方提供給乙方工程總造價30％的訂貨款伍仟伍佰元整（合同簽定之日付給）。
第二條工程進度和結算方式
（1）乙方進入施工現場敷設工程所需管道及線路，待乙方安裝所有監控攝像機完畢，甲方付給乙方工程總造50％的材料款玖仟貳佰伍拾元整；
（2）甲方廠區車間照明設備安裝完畢，乙方進入施工現場安裝電腦錄像監控專用設備終端，整套系統進行調試正常使用，經甲方驗收合格后，甲方付給乙方工程總造價20％的剩余款叁仟柒佰伍拾元整。
第三條工程工期及順延工期
工程工期為20__年3月10日至20__年3月25日。
在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：
（1）因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
（2）因甲方提出變更計劃而不能繼續施工者；
（3）因甲方原因造成被迫停工或不能順利施工者。
第四條服務條款
在正常使用情況下，執行國家公安部規定保修一年的制度：
（1）一年內屬產品質量問題發生故障，一切維修費用由乙方全部承擔；
（2）屬人為破壞或由于水、火及其它自然災害所造成的.損壞，不在保修范圍之內。
第五條其它
（1）材料進入施工現場并已安裝完畢的，如有丟失或損壞由甲方負責；
（2）本合同未盡事宜，雙方也可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力；
（3）本合同簽約地為；
（4）本合同一式二份，甲乙雙方各執一份；
（5）本合同自簽字蓋章之日起生效。
發包方單位：承包方單位：
（蓋章）（蓋章）
法定代表人：
日期： 年 月法定代表人： 日期： 年 月 日
工程施工合同3
甲方： 乙方：
甲方將________年期間的部分零星維修工程（每次的`預算工程造價在20元以內）發包給乙方施工，經甲乙雙方平等友好協商，簽訂以下合同：
一、工程地點：
隨甲方指定的施工任務確定，在主____區范圍。
二、工程內容：
三、工期：
四、本合同有效期：在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質量標準：或包工包料，或單包工，質量合格。執行現行國家規范、標準。
六、工程價款和結算方式：以派工單上的約定為準。
七、付款方式：施工完畢經甲方驗收合格后，憑發票一周內付清全款。
雙方責任：
（一）、甲方責任：
1、協調工作由甲方負責。
2、按時支付工程款。
（二）、乙方責任：
1、按照雙方確定的維修方案，按時完成施工任務；工程保修期________年（如法律法規規定保修期超過________年的執行法律法規的規定），保修期負責無償保修。
2、按規范要求組織施工；負責對施工人員進行安全教育和監督；采取安全措施，做到安全文明施工。現場若發生任何安全事故，概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權委托：履行本合同。
八、違約責任：按《民法典》有關規定執行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。
甲方：
法人代表：
經辦人：
乙方：
法人代表：
經辦人：
________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同4
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
工程名稱：
工程地點：
承包范圍：
承包方式：包工包料
工期：本工程自年 月 日開工，于年 月 日竣工。
合同單價 X單價)
第二條 甲方工作
向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾場地等，電安裝電表據實結算。
指派為甲方住工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
第三條 乙方工作
參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
指派為乙方住工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
施工中未經甲方同意或有關部門批準不得隨意拆改原建筑物結構及設備管線。
工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
工程竣工后甲方只要進住后，乙方不負責此工程的設施保護，由甲方負責。
第四條 關于工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
因涉及變更或費乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接收驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。不超過一星期(7天)。由乙方承擔工程的所有實驗檢測。
第六條 關于工程價款及結算的約定
雙方商定本合同價款采用
(1)單價固定價格
(2)固定價格 %包干風險系數計算。包干奉獻包括 內容。
(3)可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。
工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料移送，其余5%的作為質保金。壹年內無生產質量問題并服務周到及時予以付清。
第七條 關于材料供應的約定
凡由乙方采購的'材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。在施工過程中如發生安全事故，甲方概不負責由乙方全部承擔。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
第九條 爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向當地人民法院起訴。
第十條 其他約定
乙方按照圖紙和規范進行施工。施工過程中的不明確問題，乙方需向甲方、圖紙設計單位和甲方上級單位主動咨詢。
甲方、乙方要主動配合，乙方要接收工程甲方(監督員)的監督。乙方材料進入施工場地和工程各個分目工程錢檢驗規格、型號、是否符合要求，并對主要工程材料按照要求列清單簽字確認;工程每個分目施工前，需要由甲方或監理現場驗收，并對上道工序質量驗收合格、確認未有工程項目變更并且對所有隱蔽工程簽證確認后方可進行下道工序施工，否則因返工形成的所有費用由乙方承擔。
施工過程中乙方遇到一切地方關系、(各種干擾由甲乙雙方共同協商解決)。
工程竣工后審計時，以實際平方數乘中標單價結算。
裝修改造工程保修期1年，在1年內若出現質量問題由乙方負責免費維修。
第十一條 附則
1本工程需要進行保修時，應另定協議。
1本合同正本兩份，雙方各執一份，副本甲方乙方執。
1本合同履行完后自動終止。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
工程施工合同5
甲方(發包方)：______
乙方(承包方)：______
甲、乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就______合作事項協商一致，簽訂本分包合同，雙方共同遵照執行。
一、工程名稱：
香榭國際南區一期7、8樓
二、工程地點：
江油市中醫院旁
三、工程承包內容及范圍：
1、乙方負責按照設計圖紙、變更文件規范要求驗收標準，玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。
2、施工所需各種材料、加工機械設備、各種工具均由乙方自理。
四、工程工期：
1、開工日期：______年______月______日;竣工日期：______年______月______日；工程總日歷天數：______天
2、施工過程中，如因人力不可抗拒等原因工期相應順延;
五、工程質量及材料要求：
1、各種材料下料、制作安裝，接頭位置、焊接等均應符合規范要求。
2、對現場監理提出的問題應立即安排人員處理，嚴禁拖延或不整改。
3、如某部位存在嚴重問題，必須返工。
4、若返工造成延誤工期的，如對下道工序的工種造成停工，停工的工人人工費由乙方賠償。
六、工程價款：
______元/平方米; (按實際面積進行結算)
七、工程價款的撥付及結算方式：
1、工程款的支付：
八、考核驗收：本合同甲方要求在以下方面對乙方進行考核后方可決算：
1、安全生產：乙方應加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故，發生的任何費用均由乙方承擔。
2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、施工組織設計、施工技術方案等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求。
3、工程所使用材料必須經甲方、監理認可，否則不得使用。
5、文明施工：加強施工現場管理，嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的'管理規定，做到文明施工。
九、甲方責任：
1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控，并按規定及時做好驗收工作。
4、負責解決乙方進場施工作業人員的住宿等問題，并及時對其進行衛生等方面工作的指導、監管。
十、乙方責任：
1、服從甲方對整個工程的運行計劃指揮。按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規范和施工驗收規范，精心組織施工。
2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料進場時，由乙方卸料，配合甲方項目部收料人員共同驗收，核對材料的合格證、標牌、規格、數量，并按材料的規格不同，有序、合理的堆放整齊，做好防銹保護工作。
5、乙方必須將廢料堆放入池，做好工完料凈場地清工作。
6、本工程所需的機械及勞動防護用品全部費用由乙方承擔。
7、本班組在其相關工序開始前和結束后，與其工序相關的班組必須辦理相關交接檢手續
8、嚴格執行安全協議書中的規定，落實施工現場安全生產措施，做好各項基礎工作。
10、乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守甲方的各項管理規定。
十一、違約責任：
1、當發生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：
(1)甲方不按約定核實乙方的工程量、或不按約定支付勞務作業工程款、或不按約定支付勞務作業工程款尾款時，應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務作業工程款的利息;
(2)因甲方原因延誤工期超過十日的，應向乙方支付怠工費，并順延延誤的乙方工作時間。
2、當發生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向甲方支付本合同總價款0.5%的違約金;
(2)乙方施工的工程質量不符合合同約定的質量要求，乙方應賠償甲方材料損失費、工具、機械租賃費以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十二、本工程甲方委派同志為現場負責人，乙方委派同志為現場負責人，共同負責履行本合同的各項約定。
十三、爭議：
甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議，可自行協商解決。如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同一式兩份自簽定后即生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同6
甲方：
乙方：
為按期完成陽光馥苑住宅小區1#、2#住宅樓工程施工任務，確保施工質量和安全，甲乙雙方共同協商，達成以下協議，共同遵守。
一、承包內容：包工不包料，施工圖仲所包含的一切主體工程
施工內容：如地基3：7灰土以上(含基槽開挖時配合人工清槽，坑底操平，灰土鋪設過程中操平及基邊未到位處補挖，雨天的地基排水)，屋面防水層以下及掛瓦(含女兒墻煙道排風道制作及安裝)，不包含內外粉裝飾的全部土建工程施工內容。
1.全部模板、砼、鋼筋工程(甲方：電渣焊乙方：閃光焊、電弧焊)。
2.全部砌體工程。
3.全部室內外回填土及散水灰土。
4.地下室外圍防水找平層抹灰。
5.施工洞的留置及補砌，架眼的封堵，地溝施工及零星砌體。
6.內外架搭設，井架維護，安全通道安全防護，外圍護網等(不含裝卸架)。
7.屋面找坡層、保溫層、找平層、按設計院或甲方意見留置溫度縫。
8.建設文明工地的相關配合工作;并形成良好的生活氛圍。
9.場地硬化，臨時排水溝道，施工現場及生活用房臨設的搭設。
10.未完成以上工程內容所必須的準備工作。(如機械就位、清理，進場材料的下車、整齊堆放等項工作)。
11.后盤上料人工或機械已包括在內。
12.除機械設備，架子車、水管、電纜線外，其余一切小型工具用具均由乙
13.負責各種材料的整齊堆放，木模板、方木的釘子拔除。
14.塔吊由乙方設專人指揮。
15.機械維修由甲方負責。
二、承包單價： 元/㎡。
1.設備除運輸費外，場內倒運裝卸、現場內材料、設備二次倒運用功不再計算。
2.人工費超過1000元的工程變更，按社會最低價進行調整，1000元以內不予調整。
3.每次工程罰款，甲方當場出示罰款罰單，結算時扣除。
4.施工現場的一切零星工程均由乙方安排，工地不發生零雜工。如乙方未安排，甲方將另行找人處理，其費用從乙方總結算款中扣除。
三、工期：主體90天封頂，主體封頂后30天內，欄板、女兒墻每拖后一天罰款300元，主體工期提前一天獎500元，如材料、水電、等特殊原因耽誤工期順延。
四、工程質量：
1.乙方進入工地后，由甲方技術員、工長進行技術質量交底，乙方應嚴格按照國家建筑工程驗收規范施工。
2.做到自檢、互檢、交接檢。
3.凡隱蔽工程，包括鋼筋、模板、砼、填土等必須經甲方驗收合格后方可施工。否則優此而造成的返工損失，全部由乙方承擔。
4.模板面必須但到清水墻要求，如出現粉刷工程量，費用由乙方負責。
五、付款方式：
1.三層封頂后，付工程總款的30%。
2.主體封頂后，付工程總款的%。
3.砌體完工后，付工程總款的10%。
4.粉刷完工后，付工程總款的 %。
5.交工驗收后付17%。
6.剩余3%作為保修費，一年后付清。
六、施工管理：
乙方所有人員必須服從甲方統一管理，統一調配，并無條件服從工期要求，所有人員必須遵守工地各項規章制度，否則給予處罰，嚴重者甲方有權終止合同，清理出場，不予結算。由此而造成的一切損失均由乙方負責。
七、為確保工程質量，按期順利進行，應做到：
1.乙方必須配備技術過硬的現場技術管理人員兩名，負責施工全過程中的施工放線工作，甲方及時檢查指導。不得隨意更換和裁減人員，不得隨意離開施工現場(如有事應請假經批準后方可離開)否則甲方有權以每天100元處罰。
2.乙方必須配備熟悉磚混施工的砌體、鋼筋、木模、砼施工員個一人。經本項目確定的人員不得隨意變動，不得到其它工地另行負責項目，隨意離開每人每次罰款50元。
3.乙方必須嚴格按照我項目部管理人員的技術交底及施工方案進行施工，按章操作、遵守規范、不得違章蠻干，否則后果自負。我項目部將按其情節每次處以100-500元罰款。
4.乙方必須每日工完場清，保持工作面整潔，對當辦理即必須及時清運到指
5.施工中，輔助材料(釘子、扎絲)的`用量不得超過施工預算的用量。施工中發現乙方浪費材料，甲方有權做出不低于浪費材料3-5倍的罰款。
6.甲方提供灶房和現場辦公室共兩間，其他施工人員住宿由乙方場外租房，費用自理(甲方不提供床板)。
7.質量、技術。嚴格按照項目部施工方案、技術交底施工，項目部質量員、技術員有權對主體隊不按方案、交底施工的進行罰款。
八、安全:
1、乙方進場人員，必須接受甲方安全教育，遵守施工現場各項安全規章制度。施工中因違反安全技術操作規程所造成的一切安全事故均由乙方負責，甲方不承擔任何責任及經濟損失。
2、文明施工：乙方人員進場施工，必須遵守關于文明施工的有關規定，不準打架、罵仗一次每人罰款50元，酒后操作一次每人罰款100元。
3、未經許可不準將工地工具、材料等隨便帶出大門，發現后，甲方將處以罰款。
九、乙方承擔的分項工程，除達到質量、安全、工期要求，還應做到工完場清，合理利用費料，木工應將模板、方木、鋼管、扣件清理干凈，并按指定地點堆放整齊，砼工在施工過程中應及時將落地砼清理再用;鋼管供應嚴格按圖紙規范規定下料，制作安裝完畢后應將多余材料及料頭清理歸堆。凡未做到的，甲方有權處以罰款。
十、對施工質量好、且節約材料，現場管理好，做到工完場清，且無安全事故，甲方可給予適當獎勵，并在以后的施工中優先考慮。
甲方： 乙方：
年 月 日
工程施工合同7
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲乙雙方根據國務院《裝飾管理條例》及有關規定，簽定本合同，并共同遵守。
一、施工內容：
尺寸詳見附件。
二、施工日期：
____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要續延，經甲乙雙方協商確定。
三、施工總造價：
___￥此造價為最終結算價。
四、結算方式：
簽訂合同后甲方先付元預付款給乙方，余款在工程完工后日內甲方一次性付給乙方，金額。
五、雙方責任：
甲方認真履行合同各項條款，并向乙方提供必須的施工場地及水、電源和必要的施工條件;負責施工隊清理好場地障礙物，做好施工前的準備;負責驗收、簽證、結算;如有外來因素對施工不利，應做好協調和排除工作。施工中由甲方所造成對乙方人員損傷，由甲方負責。乙方必須嚴格按圖紙的.要求進行施工;應遵守甲方所在單位的一切規章制度，做到安全文明施工;保質、保量按時交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負責(如停電、水、天氣變化等延誤工期，不算施工工期)。
六、工程維修：
工程安裝驗收后，乙方負責保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內，乙方施工原因造成的質量問題由乙方無償保修。
七、違約責任：
若一方違約，違約方需向對方支付合同總金額%的違約金。
八、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
九、設計方案樣稿、樣本為合同附件，與合同一并保存，具有同等的法律效力。
十、未盡事宜，經雙方協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同8
發包人（全稱）：
法定代表人：
住所：
聯系電話：
承包人（全稱）：
法定代表人：
住所：
聯系電話：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就下列建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、工程立項批準文號：
5、資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
1、開工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、合同工期總日歷天數_________天。
四、質量標準
工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
五、合同價款
金額（大寫）：___________________________________元（人民幣）；￥：____________元（人民幣）。
六、雙方一般權利和義務
1、發包人派駐的工程師
姓名：____________________；職務：_____________________；
職權：___________________________________________________。
2、監理單位委派的工程師
姓名：____________________；職務：_____________________；
發包人委托的職權：_____________________________________；
需要取得發包人批準才能行使的職權：________________________________。
3、不實行監理的，工程師的職權：___________________________________。
4、承包人代表
姓名：____________________；職務：_____________________；
職權：_________________________________________________。
5、發包人代表
姓名：____________________；職務：_____________________；
職權：___________________________________________________。
七、發包人應按約定的時間和要求完成以下工作：
1、施工場地具備施工條件的要求及完成的時間： 已具備條件 。
2、將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供應要求： 已接通 。
3、施工場地與公共道路的通道開通時間和要求： 已接通 。
4、工程地質和地下管線資料的提供時間： 開工后3天內 。
5、由發包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間： 開工后30天內 。
6、水準點與座標控制點交驗要求：發包人以書面形式交驗，并于交付施工現場時，在現場實際交驗，并做交驗記錄。
（7）圖紙會審和設計交底時間： 開工后15天內 。
（8）協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護工作。
八、承包人應按約定時間和要求，完成以下工作：
1、需由設計資質等級和業務范圍允許的承包人完成的設計文件提交時間： 配合辦理相關手續 。
2、應提供計劃、報表的名稱及完成時間：每月25日前向發包人、監理單位填報《已完工程量報表》及下月計劃完成工程量報表 。
3、承擔施工安全保衛工作及非夜間施工照明的責任和要求：按工程需要提供和維修施工使用的照明、看守、圍墻和警衛等 。
4、向發包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求： 保持整潔衛生，及時清理施工廢物，保證建筑建設施工正常進行，不影響施工工人的工作和和休息 。
5、需承包人辦理的有關施工場地交通、環衛和施工噪音管理等手續：
（1）需要辦理交通特別通行證時，由承包人負責辦證。
（2）施工現場需要排放有害污水時，由承包人辦理有關手續。
（3）施工噪音超過當地主管部門的規定時，由承包人提出措施，以上所發生的費用由發包人按實支付。
6、施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護要求及費用承擔：采取安全防護措施，費用由責任方承擔。
7、施工場地清潔衛生的要求：按照當地有關規定做好文明施工工作。
九、施工組織設計和工期
1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：承包人必須在合同簽訂后_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的時間：工程師收到后_____天內批準或提出修改意見，逾期不批復則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由于發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤，工期相應順延，發包人支付相應的費用。
十、質量與驗收
1、各工序應按施工技術標準進行質量控制，每道工序完成后，專職質量檢查員應進行檢查。
2、施工時對路基的中線樁位進行放樣測量，對箱涵的基坑開挖及所有基礎位置進行放樣，由專職質量檢查員組織監理對測量放樣進行復測，保證施工的準確性。
3、臺背或墻后填土、路基填筑碾壓完成規定作業遍數后，在平整度符合規定標準的基礎上，采用灌砂法進行檢驗路基壓實度，檢驗合格，并經監理工程師簽證后方可進行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質量檢查員應對鋼筋規格、數量、位置隨時進行復核檢查，特別注意一些較復雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋，在安裝完成后應進行檢查驗收，鋼筋必須綁扎牢固，鋼筋不得有滑動、轉折、移位等情況。
5、挖基坑專職質量檢查員應會同業主單位和監理單位共同對基坑進行質量監控和及時驗收。
6、混凝土施工前專職質量檢查員應對鋼筋模板進行全質量檢查和技術復核。
十一、安全施工
1、施工人員進入施工現場前，必須要進行施工安全、消防知識的教育和考核工作，對考核不合格的職工，禁止進入施工現場參加施工。
2、進入施工現場必須戴好安全帽，系好帽帶，并正確使用個人勞動防護用品。
3、嚴格執行操作規程，不得違章指揮和違章作業，對違章作業的指令有權拒絕并有責任制止他人違章作業。
4、施工作業時必須正確穿戴個人防護用品，進入施工現場必須戴安全帽。不許私自用火，嚴禁酒后操作。
5、在高空、鋼筋、結構上作業時，一定要穿防滑鞋；電鉆、電錘、電焊機等電動機具用電、配電箱必須要有漏電保護裝置和良好的'接地保護地線，所有電動機具和線纜必須定期檢查，保證絕緣良好，使用電動機具時應穿絕緣鞋，戴絕緣手套。
6、現場用電，一定要有專人管理，同時設專用配電箱，嚴禁亂接亂拉，采取用電掛牌制度，尤其杜絕違章作業，防止人身、線路，設備事故的發生。
7、作業前應對相關的作業人員進行安全技術交底；未經安全教育培訓合格不得上崗，非操作者嚴禁進入危險區域；特種作業必須持特種作業資格證上崗。
8、凡2m以上的高處作業無安全設施，必須系好安全帶；安全帶必須先掛牢后再作業。
9、在整個施工過程中，必須嚴格執行國家、省市、各部委關于工程消防法規和有關條款。
十二、質量保修
承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修合同，并對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。
保修期為：______年___月___日—______年___月___日。
十三、工程結算
1、工程竣工驗收報告經發包方認可后____天內，承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：
竣工結算工程款=預算（或概算）或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額－預付及已結算工程價款－保修金。
3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金，發包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元（人民幣）；￥：____________元（人民幣）。
十四、材料設備供應
1、承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發包人，經發包人確認后方可采購。采購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
十五、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償；
2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
十六、其他
1、發包人、承包人履行合同全部義務后，發包人向承包人簽發履約證書，本合同即告終止。
2、合同的權利義務終止后，發包人、承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。
3、本合同正本____份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存____份。
4、雙方根據有關法律、行政法規規定，結合工程實際，經協商一致后，可對本合同內容具體化、補充或修改，其效力同本合同。
發包人：（公章）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
承包人：（公章）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
工程施工合同9
簽訂地點：_____________________
簽訂時間：_____________________
甲方：___________
乙方：___________電腦城
依照《中華人民共和國合同法》，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：___________工程地點：___________工程內容：___________
二、工程總價：詳見附件(工程價格匯總表)
合同金額：人民幣______________________元整(￥____________元)。
本工程在甲方監控系統工程采購范圍內采用總價包干的形式，一次包干;超出甲方監控系統工程采購范圍內的項目若甲方需要增加，由雙方協商定價。
三、產品質量及安裝調試要求
1.乙方須按要求向甲方提供符合國家產品質量標準的正品設備，不得以任何理由以次充好，如發現有非正品則乙方以一賠十。未經甲方同意，不得隨意更改方案。并提供各設備有關品質證明書，合格證，說明書，相關軟件等資料。
2.乙方所提供合同內設備應保證產品內外包裝完好無損，若不能達到要求，甲方有權要求乙方立即更換合格產品直至解除合同。由此帶來的一切損失由乙方負責。
3.在簽訂合同后，乙方按照甲方要求負責設備安裝、調試，要求做到布局合理，布線規范，便于使用及維護，符合國家有關技術標準。
4.由甲方提供安裝場地及電源。
四、技術標準及質量保證
(1)布線標準：乙方監控系統布線施工，嚴格遵照國際《民用閉路監控電視系統技術規范》GB50198-94.
(2)乙方所供設備均以生產廠家提供的.產品技術資料為技術標準。
(3)乙方保證本項目所供產品均為合同中指定的產品，且包裝為原包裝。產品進場時提供供貨證明，經甲方驗收后進行施工。
(4)乙方對監控布線、設備質保見附件1(工程價格匯總表質保說明)
五、工程項目建設期限為合同簽訂后5日內進場施工，整個施工工期___________天。(____________開工，____________以前乙方按設計要求完成設備安裝調試。并能投入正常使用。)
六、售后服務
1.乙方所提供合同內設備，從驗收之日起，所有產品及零配件質保期按投標書規定辦理。在質保期內，若有產品質量問題，由乙方負責免費更換或維修。質保期滿后，設備維修時，乙方按成本費計算。
2.凡由產品質量問題引起的各類故障，乙方在接到甲方故障報修通知后，在4小時內響應，24小時內解決故障。
3.乙方向甲方免費培訓1-2名設備操作管理人員，要求達到能正確使用與維護本合同的設施、設備。
七、驗收及付款方式
項目施工安裝、調試完畢，由乙方通知甲方組織驗收，并提供相應完整的驗收資料。乙方自書面通知之日起，10天內由于甲方拖延不驗收視為工程驗收合格。
項目施工安裝、調試完畢后，甲方自驗收合格之日起5日內一次性支付合同總金額(￥____________)
八、約定事項
(1)為確保工期，爭取提前竣工，由甲乙雙方共同組成工程實施小組。
(2)合同如需變更，甲、乙雙方另行協商確定變更事宜，雙方簽章生效，并作為本合同的附件。
九、違約責任
1.乙方必須嚴格按合同要求按時、按質(即合同要求的設備的規格、型號)、按量完成供貨與安裝調試完畢并交付甲方使用。如有違約，每違約一天，按合同總金額的0.1%向甲方支付違約金;若違約超過10天，甲方有權解除合同，所造成的損失，由乙方負責。
2.在乙方履行合同后，甲方保證按時向乙方支付合同款項，如有違約，每違約一天，按合同總金額的0.1%向乙方支付違約金。
十、本合同按《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國產品質量法》，《消費者權益保護法》等有關法律條款執行。
十一、合同執行中，若發生糾紛，由甲乙雙方協商解決，若協商不成，提交仲裁委員會解決，直至提交法院審理。
十二、施工期間出現工傷事故，由施工單位自行負責。
十三、本合同一式三份，由甲方執二份(存檔一份，財務一份)，乙方執一份。
十四、未盡事宜，由甲乙雙方友好協商解決。
十五、本合同經雙方法定代表人或其授權的代表簽字，加蓋雙方公章后之日生效。貨款兩清后，合同效力終止。
甲方蓋章：___________乙方蓋章：___________
法人代表或授權人簽字：___________法人代表或授權人簽字：___________
__________年__________月__________日
工程施工合同10
發包方/業主（甲方）：
承包方________________（乙方）：________________________
工程名稱：________施工許可證號：________________
工程編號：________乙方營業執照證號：________________
承包工程內容：________
鑒于甲方希望及要求乙方按圖紙、技術規范及國家和北京市有關規范承建_______________________型）________精裝修工程，并已接受承擔該項工程之施工、完成及補修的投標書。
甲、乙兩方根據中華人民共和國及北京市地方有關法律、法規并結合本工程具體情況，通過友好協商，達成以下協議：
一、乙方在考慮到及接受本合同中所列出的義務和利益及在本合同所列出的合同條款約束下，愿意按甲方要求、工程范圍、技術規范、圖紙、國家和北京市有關規范及其它議標文件要求承包本合同內所列的.工程。
二、甲方將按合同條款所列付款方式和有關合同條款按時及按規定支付乙方人民幣（或_______________________元）整（以下簡稱工程造價）作為乙方承包完成本合同所列的工程。
三、本合同所列出合同條款，為本合同書不可分割的一部分，如果本分包合同條款與“北京市建設施工合同”版本不一致，甲、乙兩方同意以本合同條款為準。
甲方法人代表簽字：________乙方法人代表簽字：________________
甲方單位蓋章：________乙方單位蓋章：________________
日期：________________日期：________________________________
工程施工合同11
甲方(全稱)：(簡稱：甲方)
乙方(全稱)：(簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：蘇地20xx-B-23地塊項目外遮陽工程(一標段)(16#17#21#樓)
工程地點：蘇州高新區馬運路北，濱河路東天之運花園工程內容：外遮陽制作供貨和安裝
二、工期要求
根據現場實際施工進度要求
三、質量標準及質保期
工程質量標準：合格;質保期：貳年
四、合同價款
單價：252元/㎡，圖紙面積為2851.68㎡
總價：(大寫)柒拾壹萬捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫)￥718623元整乙方組織生產前，須現場測量窗戶尺寸，并向甲方出具實測尺寸清單，甲方認可后方可組織生產，此清單經甲乙雙方簽字蓋章后作為排產及竣工結算的`依據，亦作為本合同的補充，具有同等法律效力。
五、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、本合同專用條款、本合同補充條款
3、本合同通用條款
4、標準、規范及有關技術文件
5、圖紙、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
六、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
七、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
九、合同生效
合同訂立地點：
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同12
原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經理,住__________市__________區__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數，按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的'某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發現質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同13
合同編號：___________
簽約時間：__________________________________
發包人（全稱）：（以下簡稱甲方）____________
承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工事項協商一致，訂立本施工合同。
第一條工程概況
1、工程名稱：________________________。
2、工程地址：________________________。
3、工程內容：________________________。
4、工程做法：________________________。
5、承包范圍：________________________。
6、承包方式：乙方包工包料。
7、進場材料：________________________。
8、工期：本工程工期為天,自_______年_____月__日開工,于______年____月__日竣工。
9、工程質量：________________________。
第二條合同價款、付款方式及結算
1、合同單價：________________________。
2、合同總價款：______________________。
3、付款方式及期限：__________________。
4、計算原則：________________________。
第三條甲方責任
1、甲方根據合同要求及時付款，因款項不到位而造成的工期延誤由甲方承擔。
2、甲方負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收。
3、開工前天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
4、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
5、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔應費用。
6、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應應審批手續。
7、開工前雙方對前期工程進行驗收后交于乙方管理，如以后出現損壞由乙方負責。
8、協調處理好建設單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作，協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
第四條乙方責任
1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規范、安排操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保，成品保護費用由乙方負責。
7、做好現場安全文明施工，否則甲方有取追究乙方責任，并按施工現場管理制度執行。
第五條關于工期的約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、甲方未按合同規定支付工程進度款而影響施工進度，工期順延。
3、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
5、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第六條工程驗收
1、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收；
（1）材料驗收；
（2）隱蔽工程驗收；
（3）竣工驗收；
2、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。如甲方在接到驗收通知單的24小時內不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，但由此造成停工，工期順延。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔。
3、對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按延期交付的標準支付違約金。
4、工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后___日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料；
5、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔；
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方所施工的`工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少于年，保修期限為年。
第七條違約責任。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元／天計算，支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款，每延期一天，按付款額的0、1%支付滯納金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／元計算，向甲方支付違約金。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的火災、洪水、臺風、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導致一方不能履行合同時，不履行方應在7日內通知另一方，并在14日內向對方提供有效的法律證明文件和詳細書面。允許延期履行、部份履行或不履行合同，免除違約責任。
第九條爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向工程所在地人民法院起訴。
第十條補充條款：___________________________________。
甲方(蓋章)：____________________乙方(蓋章)：____________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
經營地址：______________________經營地址：______________________
委托代理人（簽字）：____________委托代理人（簽字）：____________
電話：__________________________電話：__________________________
傳真：__________________________傳真：__________________________
開戶銀行：______________________開戶銀行：______________________
日期：__________年______月____日日期：__________年______月____日
工程施工合同14
發包人：（全稱）________________
承包人：（全稱）________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
1.工程名稱：_______________________________________
2.工程地點：_______________________________________
3.工程承包范圍
承包范圍：___________________________________________________________________
4.計劃工期
計劃開工日期：________年________月________日
計劃竣工日期：________年________月________日
計劃工期總日歷天數________天。
5.質量標準
工程質量標準：________________________
6.計價方式與簽約合同價格
本合同采用計價方式為________________
金額：________萬元人民幣
________（小寫）
7.組成合同的文件
7.1組成本合同的文件包括：
（1）合同協議書及合同附件;
（2）中標通知書（如果有）;
（3）投標函及投標函附錄（如果有）;
（4）專用合同條款;
（5）通用合同條款;
（6）技術標準和要求;
（7）圖紙;
（8）已標價工程量清單（如果有）;
（9）其他合同文件。
7.2雙方有關工程的變更等書面文件視為本合同的.組成部分。
8.承包人向發包人承諾按照合同約定施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
9.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
10.合同生效
10.1合同訂立時間：______年______月______日
10.2合同訂立地點：________________________
10.3本合同雙方約定________________后生效。
發包人：（公章）承包人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）
委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
郵政編碼：郵政編碼：
經雙方遵照公平、自愿、誠信的原則下達成以下協議：甲方將位于潞西市芒拐寨子角(未來“云河新村”)田壩上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包給乙方。
一、承包工程范圍：
1、乙方負責主體工程的材料施工，水電安裝、腳手架(水電不含材料費)不負責任何裝修工程和基礎土方拉出拉進。
2、在施工用電方面，乙方負責電線、電表，施工水電費。甲方負責拉接，電表落戶，甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂桿。
二、付款方式
按實際面積計算840元/㎡，總面積在200㎡左右，開工時支付貳萬元整(￥：20xx0元)，地圈梁灌起付叁萬元整(￥：30000元)，到20xx年4月份付壹拾萬元整(￥：100000元)。其余施工費甲方盡量籌集，不得超過兩年付清。
三、工期
開工時間：20xx年11月23日
完工時間：20xx年3月底(雨季前)
四、在施工中，雙方各盡其責，保質保量安全文明完工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同15
甲方：______________
乙方：______________
甲方將______________花園小區______________、______________樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工（油漆另訂），內外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發包給乙方，雙方就相關權利與業務協議如下，以共同遵守。
一、承包范圍與單價：
1、瓦工承包內容：______________、______________樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價。（注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內，另行商定。）
2、木工承包內容：______________、______________樓的施工內容包括模板的支拆，內滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價______________元/m （建筑面積）。
3、鋼筋承包內容：______________、______________樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價（建筑面積）。（注：電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。）
4、架子工承包內容：______________、______________樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價（建筑面積）。
5、水電工承包內容：______________、______________樓的水電安裝施工包括現場施工用電管理，外墻落水管的.安裝，承包單價。（注：消防、暖通不在承包范圍內。）
6、垂直運輸：現場配備QTZ60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜______________m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，_____配電箱十臺承包單價______________（建筑面積______________）。
二、甲方職責：
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關施工圖紙四套，并進行技術交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術人員配合進行施工放線
三、乙方職責：
1、嚴格按規范和設計要求進行施工，確保工程質量。
2、服從甲方施工技術人員的管理，服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進度節點完成施工內容，確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科（安全員）的要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方機械材料進場一周內，甲方代付______________%材料款，約人民幣______________萬（以借條為準），待工程結算時從總價中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。（注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩定或其它損失由甲方承擔。）
3、春節前支付完成工程量的______________%，主體結構在春節前封頂，甲方承諾給予獎金______________元，以資_____。
4、工程實體完工支付結算總價的______________%，______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。
五、其它：
補充事項：
六、本協議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。
本協議未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，協商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證：
發包人：______________承包人：______________
簽章：______________簽章：______________
聯系電話：______________聯系電話：______________
日期：_____________年______月_______日日期：_____________年______月_______日
【工程施工合同】相關文章：
工程施工合同04-22
工程施工合同04-25
工程施工合同06-13
工程施工合同[精選]07-07
工程施工合同(精選)07-08
布線工程施工合同02-07
工程施工合同【推薦】06-09
【熱門】工程施工合同06-10
裝修工程施工的合同04-26
道路工程施工合同04-25