建筑工程施工合同

時間：2023-08-04 16:41:46 施工合同我要投稿

[實用]建筑工程施工合同

　　隨著時間的推移，我們用到合同的地方越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編整理的建筑工程施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

[實用]建筑工程施工合同

建筑工程施工合同1

　　答辯人：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下：_________________

　　被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。

　　被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程，并且將裝修項目列入結算范圍，該項訴求與事實不符，故意擴大了施工范圍。20xx年5月11日，答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協議合同。該合同約定：_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建，并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍，將裝修項目納入結算書，違背事實。

　　被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。

　　被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料，并稱答辯人并未提出異議，與事實不符。事實是，盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關結算資料，但并未在結算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實，與實際工程量差距太大，工程量重復計算嚴重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結算書，結算數額為120.62358萬元，而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元，差距為430.08282萬元。同時，答辯人對工程總造價也進行了核算，核算總造價為59.966665萬元。可見，被答辯人提供的結算書嚴重脫離事實，核算的隨意性非常大。

　　三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。

　　被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大，與事實不符。

　　(一)被答辯人的該項訴求的計價依據是20xx年11月17日交付給答辯人的結算書。而該份結算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異，虛構成分很大，與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎就是不符合事實的，因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。

　　(二)20xx年5月11日的協議合同中約定：_________________被答辯人應當支付答辯人80萬元，其中50萬元即付，30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中，最終按照所產生土建發生量進行工程造價的計算，多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減，與約定不符。

　　(三)被答辯人在起訴中所稱，截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款205萬元，與事實不符。截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。

　　四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符，要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。

　　被答辯人交付給答辯人的`兩份結算書矛盾叢生，與事實嚴重不符，同申請人核算的工程總造價差距更大，雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑，答辯人才停止支付工程款。因此，答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實，是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而，被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。

　　五、答辯人認為應本著實事求是的原則，對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定，在重新核定的基礎上，明確雙方債權債務，維護雙方當事人合法權益。

　　在答辯人與任忠工程糾紛中，答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定，以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎上，雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意，進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補，最終解決雙方爭議。

此致

　　太原市小店區人民法院

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同2

　　發包人：（以下簡稱甲方）

　　承包人：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、國家建設部、和國家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建設工程施工合同》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程建筑幕墻及相關項目施工事項，經協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包內容：

　　4、承包方式：包工、包料(甲供料除外)、包質量、包工期。

　　5、工程主體結構標高米，承包工程最高標高米。

　　二、工程承包范圍

　　三、合同工期

　　1、開工日期：

　　2、竣工日期：

　　3、合同工總日歷天數天。

　　4、總工期內容：包括施工圖紙設計、材料采購、加工制作、運輸、現場安裝、

　　中間驗收、自檢整改、工程清潔。

　　5、工期延誤：如遇到以下情況，經甲方代表簽證總工期則相應順延。

　　①甲方未能按約定日期提供圖紙和現場不具備開工條件。

　　②因設計變更和工程量增加。

　　③一周內非乙方原因造成停電累計超過8小時

　　④因臺風、暴雨、地震、火災等人力不可抗拒自然災害。

　　⑤因甲方原因未能按合同交付工程預付款、進度款、至使施工不能正常進行。

　　⑥乙方在施工中因甲方原因需變更設計及乙方認為需甲方確認的工程聯系單、備忘錄，甲方在七天未答復時。

　　6、暫停施工：甲方和監理派出的甲方或監理代表認為：

　　①甲方或監理代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。

　　②乙方應當按甲方或監理代表要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方

　　實施甲方或監理代表做出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，甲方或監理代表應當在48小時內給予答復。

　　③甲方或監理代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。

　　④因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同款，賠償乙方由此造成的損失，相應順延工期，因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。

　　四、質量標準

　　1、施工圖設計：應符合國家標準和行業規范

　　①玻璃幕墻工程技術規范JGJ102-96。

　　②建筑幕墻JG3035-1996。

　　③金屬與石材幕墻工程JGJ/T133.J-2001。

　　④建筑結構荷載規范GB50009-2001。

　　⑤建筑抗震設計規范GB50011-2001。

　　⑥其它：建筑設計防火、防雷規范、鋁門窗標準、主要材料標準等。

　　2、工程質量驗收：應符合國家標準和行業規范。

　　①質量標準的'評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

　　因乙方原因工程質量達不到國家和行業的質量標準，乙方承擔返工損失和違約責任。

　　②雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　3、檢查和返工：

　　①乙方應認真按照標準、規范、施工圖、施工方案以及計劃進度施工，隨時接受甲方或監理代表的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

　　②工程質量達不到標準規范部分，甲方或監理代表一經發現，應要求乙方拆除或重新施工，乙方承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。 ③甲方或監理代表的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工造成損失的、應追加合同價款由甲方承擔，相應順延工期。 ④甲方或監理代表因指令失誤或其他非乙方原因造成乙方損失的應追加合同價款，由甲方承擔。

　　4、隱蔽工程的中間驗收：

　　①工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位，乙方進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方或監理代表組織驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，甲方或監理代表在驗收記錄上簽字后乙方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在甲方或監理代表限定的時間內修改后重新組織驗收。 ②甲方或監理代表不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過48小時。甲方或監理代表未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，乙方可自行組織驗收，甲方或監理代表應承認驗收記錄。

　　③經甲方或監理代表驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收24小時后，甲方或監理代表不在驗收記錄上簽字，視為甲方或監理

　　代表已經認可驗收記錄，乙方可進行隱蔽或繼續施工。

　　④重新檢驗，無論甲方或監理代表是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，乙方應按要求對檢查部位進行剝離或開孔，并在檢驗后重新、覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的全部追加合同價款，賠償乙方損失，并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的全部費用，工期不予順延。

　　五、合同價款

　　1、工程總金額：（人民幣）2、工程付款方式：

　　（一）預付款：合同簽訂后一周內，向乙方支付幕墻門窗工程合同總價的35%預付款，以支票形式匯入乙方賬戶。

　　（二）進度款：

　　1) 每月按完成各項工作工程量的85%支付工程進度款。

　　2) 工程安裝完成后支付至合同總價90%.

　　3) 結算完成支付至結算總價的95%

　　3、工程量確認和結算規則：

　　①以平方米、米為計量單位的項目、竣工按見光面、外露面、展開面實際工程量結算。

　　②甲方提供的設計發生變更，經甲方以簽證作結算根據，調整合同價款。 ③建筑結構有較大變化影響工程安裝，經甲方簽證作結算依據，調整合同價款。

　　④報價確認的材料，施工圖設計或其它因甲方要求變更時經簽證調整合同價款。

　　⑤門窗工程按門窗設計洞口尺寸計算面積。

建筑工程施工合同3

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的`佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

　　____________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同4

　　發包方：______________（以下簡稱甲方）

　　承包方：______________（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定，甲、乙雙方經友好協商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議：

　　一、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施（以下簡稱建筑工程）。

　　二、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。

　　三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準，甲方保證手續齊全并獲得批準。

　　四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。

　　五、該建筑工程設計由甲方負責，乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設，施工中的安全責任由乙方負責，甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。

　　六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準，組織某某建筑公司進行建設。但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。

　　七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。

　　八、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工，_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格，乙方應負責無償維修，直到驗收合格為止。

　　九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本：

　　（一）、該建筑工程竣工驗收合格后30日內，甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。

　　（二）、該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方_______%的.實際建設成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項在_______月_______日前付清。

　　十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責，甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失，乙方應負責賠償。

　　十一、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結構，因此造成的損失由改變方承擔全部責任。

　　十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境，積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責，因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。

　　十三、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。

　　十四、如一方違反合同約定，違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。

　　十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行，審計費用由乙方承擔。

　　十六、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。

　　該合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份，經雙方簽蓋章后生效。

　　甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同5

　　甲方（承包人）：______________

　　乙方（務工人）：______________

　　為保證施工安全的順利進行，確保務工人員的安全與健康，爭創文明工地，強化安全意識，在施工中必須做到“安全第一，預防為主，強化管理，文明施工”，結合本工程的實際情況，經雙方商定簽訂本合同書。

　　一、雙方的責任與義務：

　　（一）甲方的責任與義務：

　　1、負責對乙方務工人員的入場教育。

　　2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術交底工作，并履行簽字手續。

　　3、施工前，甲方應對其務工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。

　　4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業。

　　5、有權進行安全檢查，對發現的問題及時提出整改意見。

　　（二）乙方的責任和義務：

　　1、按照甲方的要求，不得違章作業和野蠻施工。

　　2、負責按照有關規程、規范、標準和甲方安全技術交底進行操作。

　　3、乙方應保證其服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，遵守勞動紀律。

　　4、負責承擔因自身原因所發生的`一切安全事故的全部經濟責任和法律責任。

　　5、凡在施工區域外發生的安全事故、治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不負任何責任。

　　二、在施工過程中務工人員發生不可預料的安全事故，甲方不予承擔任何責任，本人同意以上細則者簽字生效。

　　三、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　發包方：______________

　　_______年_______月_______日

建筑工程施工合同6

　　甲方：__________________公司

　　乙方：______________________

　　根據甲乙雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　一、租機范圍及內容

　　甲方租用乙方鉆機兩臺，用于_______________________，乙方根據甲方要求及施工設計圖紙進行施工，保證質量、包安全按期完成甲方分配的成孔任務。

　　二、甲方責任

　　1.乙方進場前，做好場地的三通一平;

　　2.派___________為駐工地代表，負責現場簽證，并協調解決施工中遇到的問題，協調與業主、總包、設計及監理的關系;

　　3.協助解決工人住宿。

　　三、乙方責任

　　1.根據施工要求，保證質量、包安全，按甲方要求的工期完成鉆孔;

　　2.做好施工原始記錄;

　　3.按照甲方的進度計劃施工，服從甲方駐工地代表的管理;

　　4.嚴格把好質量關，如因乙方施工原因造成工程質量不合格，乙方必須返工，費用自理;

　　5.嚴格按照操作規程進行作業，確保施工安全，如發生安全事故，乙方負責解決，費用由乙方承擔。

　　四、質量標準

　　按照現行有關規范要求及施工設計圖施工。

　　五、付款及結算方式

　　1.成孔按元/米計價，按實際完成工作量結算。該單價不含稅，乙方只向甲方開具收據。成孔用的泥粉及套管由乙方負責承擔費用。鉆孔穿導墻和舊樁基礎時，給予補償，補償原則為：甲方與業主協商后，其補償金額的全部支付給乙方。

　　2.乙方全部鉆機進場開鉆后，甲方按每臺鉆機________元支付預付款。

　　3.錨桿施工進度達到50%時，甲方再按乙方已經完成工作量的________% 支付進度款。

　　4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此時應扣除已經支付的款項。尾款在________個月內結清。

　　5.乙方不負責施工用的水、電費用，但水、電表由乙方提供并按甲方的要求安裝。

　　6.未盡事宜，雙方協商解決。

　　本合同自簽訂之日起生效，至工程結清款項之日失效。

　　本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。

　　甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商，就本工程施工中的有關勞務提供及其他事項，達成如下協議：

　　第一條：工程概況

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程內容：

　　第二條：承包范圍

　　一、范圍內

　　所有建筑物：（拆除范圍詳見附圖）

　　二、拆遷上訴所列房屋至地坪，拆除至室外地坪為±0

　　第三條：工程工期

　　一、進場日期：年月日，竣工日期：年月日

　　二、總工期為月，工程進程按甲方所動遷騰房情況，騰空一間拆除一間，為使拆除工程順利進行，甲方需在合同簽訂后一個月內交付乙方總拆除建筑物 %，兩個月內交付乙方總拆除建筑物的 %，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付給乙方。

　　第四條：合同價款、工程款支付及結算

　　一、方向甲方支付元/㎡。

　　二、合同簽訂日內，乙方向甲方交納首期拆除工程費萬元。

　　三、當工程進行到 %，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付給乙方。

　　第五條：甲乙方工作職責

　　一、甲方責任：

　　1、負責擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。

　　2、配合乙方做好各方面協調工作。

　　3、保證擬拆除房屋建、構筑物的完整性。

　　4、負責對拆遷施工現場的監督、檢查。

　　5、負責對拆除完畢的地塊進行驗收。

　　二、乙方責任：

　　1、按甲方要求按時進入拆遷現場，保證工期的順利完成。

　　2、負責對本協議所列拆除范圍內所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。

　　3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。

　　4、編制拆除環保方案及安全施工方案，在拆除現場堅持文明施工，對出入施工現場的道路及時安排人員清掃，回收材料的堆碼應有嚴格的區域，嚴禁在道路、通道堆放任何材料。

　　第六條：違約責任

　　一、若甲方按照合同規定時間交付施工場地，而乙方不能按合同規定時間完成拆除仍任務，則按每延期一天罰款5000元/天。

　　第七條：安全施工

　　一、乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。

　　二、進場前應對機械、人員進行投保。保險費用在報價中考慮，甲方不另行支付。乙方應遵守現場的一切規章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方負責一切責任。最新房屋拆遷合同范本最新房屋拆遷合同范本。

　　三、發生重大事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府的有關要求處理。

　　四、乙方在動力設備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排專業人員配合。

　　第八條：爭議

　　甲乙雙方發生爭議時，應該本著友好合作的宗旨，協商解決。

　　本合同一式四份，雙方各執二份，簽字蓋章同具法律效力。

　　本合同訂立時間：年月日

　　發包方：包方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　依據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規定，結合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經甲乙雙方協商同意，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱：_________

　　2.工程地點：_________

　　第二條承包范圍：

　　第三條工程承包方式：_________

　　第四條合同工期

　　開工日期：_________

　　竣工日期(工程經消防部門驗收合格，并出具消防驗收合格證的時間)：_________

　　第五條工程造價、付款方式及價款調整

　　工程造價：_________

　　付款方式：_________

　　價款調整：_________

　　第六條工程質量及驗收標準

　　1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家(行業)的相關標準、規范為標準共同驗收。

　　2.工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx.《火災自動報警系統施工及驗收規范》gb50166-1992.《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(20xx年版)gb50261-1996.《機械設備安裝工程施工及驗收規范》gb50231-1998.《建筑電氣工程施工質量驗收規范》gb50303-20xx.《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》j512-20xx.及其他的國家和行業現行的相關標準、規范。

　　第七條安全施工

　　1.乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規范要求的同時，還必須執行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。

　　2.乙方在施工過程中，違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。

　　第八條質量保修

　　1.本工程免費質量保修期限為_________年，終身維護保養。

　　2.乙方在接到甲方維修通知后4小時內到達現場并及時處理。

　　3.在免費保修期內，乙方應有專人負責該項目的保修工作，定期與甲方溝通達到2次/月，以書面記錄材料為準。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。

　　4.保修金支付方法

　　4.1質量保修金在規定的質保期滿后，如無任何質量問題，甲方一次性無息付給乙方。

　　4.2在免費質量保修期內，出現質量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規定時間內進行維修，則視為授權甲方組織維修，并由乙方承擔所有費用和質量責任，同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質保金中直接扣除后，乙方負責補足質保金。

　　4.3在免費質量保修期內，出現質量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯系，按照上一款執行。

　　第九條雙方的權利和義務

　　1.甲方負責為乙方協調施工用水、用電，由乙方承擔費用。

　　2.乙方在合同簽訂前向甲方提供企業資質證書、營業執照副本、法人代碼證等相關資質證明。

　　3.乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質保服務及提交消防驗收報告、與甲方指定的設計單位溝通等工作。

　　4.乙方必須按照經甲方書面確認或甲方提供的.施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。

　　5.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗，并且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程序分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應對整個消防系統負責。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續并主動做好工程的后期維護保養工作。

　　第十條違約責任、索賠

　　1.甲方無正當理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內仍未支付的，應從催告期滿之日起，向乙方支付應付款項的2‰的違約金。

　　2.工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔相應責任，工程本身質量原因造成的除外。

　　3.工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。

　　4.由于乙方提供的材料、設備的質量原因、乙方施工質量等原因，導致本工程在使用期間出現的質量事故、安全事故或火災事等，乙方承擔由此造成的一切損失。

　　5.工程未達到合同規定的質量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收，乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內無償返工直至通過消防驗收。

　　6.乙方在工程竣工后七日內將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。

　　第十一條爭議的解決

　　本合同發生爭議，雙方協商解決;協商不成，可向工程所在地人民法院起訴。

　　第十二條其他約定

　　1.本合同正本兩份，雙方各執一份;副本四份，甲方執三份，乙方執一份。

　　2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　3.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。合同附件及相關說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　合同經辦人：_________ 合同經辦人：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　傳真：_________ 傳真：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　通訊地址：_________通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________郵政編碼：_________

　　簽訂時間：_________年___月___日簽訂時間： _________年___月___日

　　協議簽訂地：_________協議簽訂地：_________

建筑工程施工合同7

　　甲方：(發包方)

　　乙方：(承包方)

　　根據雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的約定，本著遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則，就工程保證金的支付達成補充合同供雙方遵守執行：

　　一.乙方機械設備(包括塔吊安裝)進場，支付首期保證金人民幣100萬元整。

　　二.工程項目完成招投標程序，甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保證金人民幣200萬元整。

　　本補充合同只是對工程保證金支付時間節點的補充說明，關于工程保證金的權利義務違約責任等內容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準，雙方遵守執行。

　　本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效，此合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，同等具有法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表：法定代表：

　　委托代表：委托代表：

　　聯系方式：聯系方式：

　　簽署時間：

建筑工程施工合同8

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條工程概況

　　１．１工程名稱

　　１．２工程地點：

　　１．３承包范圍：

　　１．４承包方式：

　　１．５工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

　　１．６工程質量：

　　１．７合同價款（人民幣大寫）：

　　第二條甲方工作

　　２．１開工前天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　２．２指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　２．３委托監理公司進行工程監理，監理公司任命為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方份。

　　２．４負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

　　２．５如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　２．６協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第三條乙方工作

　　３．１參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　３．２指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　３．３嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　３．４遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

　　３．５施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　３．６工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條關于工期的約定

　　４．１甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　４．２因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　４．３因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　４．４因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工８小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

　　第五條關于工程質量及驗收的約定

　　５．１本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（ｊｇｊ７３－－９１）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（ｇｂｊ３００－－８８）等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　５．２本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　５．３甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　５．４由于甲方提供的.材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　５．５由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　５．６工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　６．１雙方商定本合同價款采用第種：

　　（１）固定價格。

　　（２）固定價格加％包干風險系數計算。包干風險包括內容。

　　（３）可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　６．２本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

　　┌───────────────┬──────────┬───────┐

　　│撥款分次進行│撥款％│金額│

　　├───────────────┼──────────┼───────┤

　　││││

　　├───────────────┼──────────┼─

　　──────┤

　　││││

　　├───────────────┼──────────┼───────┤

　　││││

　　└───────────────┴──────────┴───────┘

　　６．３工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在天內，結清尾款。

　　第七條關于材料供應的約定

　　７．１本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　７．２凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條有關安全生產和防火的約定

　　８．１甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　８．２乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

　　８．３由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　８．４由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第九條獎勵和違約責任

　　９．１由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的％支付滯納金。

　　９．２由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　９．３乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，除按本合同５．２款增加優質價款外，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　９．４乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　９．５甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。

　　９．６未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

　　９．７未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　９．８因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第十條爭議或糾紛處理

　　１０．１本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　１０．２當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁（當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。

　　第十一條其它約定

　　１２．１本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

　　１２．２本合同正式兩份，雙方各執一份。副本份，甲方執份，乙方執份。

　　１２．３本合同履行完成后自動終止。

　　１２．４附件

　　（１）施工圖紙或作法說明

　　（２）工程項目一覽表

　　（３）工程預算書

　　（４）甲方提供貨物清單

　　（５）會議紀要

　　（６）設計變更

　　（７）其他

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代表人：

　　單位地址：單位地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵碼：郵碼：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　戶名：戶名：

　　帳號：帳號：

　　年月日年月日

建筑工程施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　為了確保，需，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。

　　一、工程名稱：xxx。

　　二、工程地點：xxx。

　　三、工程施工范圍及技術要求：

　　詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價：

　　本工程預算價為xx萬元整）（詳見工程預算書）。

　　五、承包方式：

　　包工包料。

　　六、結算方式：

　　本工程結算時委托有資質的`中介機構結算審核下浮率為，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%，余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。

　　八、工程工期：

　　工期總日歷天數為天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求：

　　1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。

　　2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

　　十、其它事項：

　　1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。

　　2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。

　　4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。

　　十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　附件：施工圖紙及工程預算書

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　年月日

建筑工程施工合同10

　　發包人：（以下簡稱甲方）

　　承包人：（以下簡稱乙方）

　　經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包范圍：

　　4、承包方式：

　　5、合同價款：合同總價每公里萬。單位造價每平方米元（竣工后以實際丈量面積為準進行結算）。

　　二、技術要求

　　1、路面為cm厚水泥混凝土路面，寬米。

　　2、天然級配砂礫石墊層，厚度cm天然級配砂礫石，寬度6M。

　　3、cm厚灰土墊層。

　　三、施工及質量要求

　　1、路基處理

　　在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。

　　2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

　　四、雙方權利和義務

　　1、發包人的權利和義務

　　發包人委派的業主代表：

　　姓名：職務；

　　職權：對施工階段質量、進度以及現場工程質量進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。

　　2、發包人主要工作：

　　負責場地三通一平；

　　3、承包人的權利和義務

　　項目負責人姓名：

　　項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發包人負責。

　　4、承包人主要工作：

　　負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用；做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄，配合發包人和監理單位進行質量檢查：

　　五、工程價款的.支付

　　本合同簽訂之日付%，工程竣工驗收完后分階段視情況支付下剩款項。工程質量保證金為總造價的%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

　　七、竣工驗收

　　承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發包單位組織竣驗收。發包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成的整改費用。

　　八、本合同一式兩份

　　甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關款項全部計算完畢后自行失效。

　　發包人：（簽章）

　　承包人：（簽章）

　　年月日

建筑工程施工合同11

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　經＿＿＿建設局批準，本工程于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日邀請投標、協商議標確定由乙方承建，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，依據建設部和國家工商管理局頒發的（gf--96--0205）《建筑裝飾工程施工合同》示范文本，并結合XX市有關規定及本工程的具體情況，簽訂本合同。

　　一、詞語含義及合同文件

　　第一條詞語含義

　　在本合同中，下列詞語具有本條所賦予的含義：

　　1.1合同：是指發包方和承包方之間為實施工程達成的明確相互權利和義務關系的協議，以及雙方協商同意的與合同有關的全部文件。

　　1.2發包方（簡稱甲方）：合同約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

　　甲方的具體身份、發包范圍、權限、性質均需在合同條款中約定。

　　1.3承包方（簡稱乙方）：合同約定的具有工程承包主體資格并被甲方接受的當事人。

　　1.4甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：合同約定甲方在相應條款內指定的履行合同的負責人。

　　1.5乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：合同約定乙方在相應條款內指定的履行合同的負責人。

　　1.6社會監理：合同約定甲方委托具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。

　　1.7總監理工程師：合同約定工程建設監理單位委派的監理總負責人。

　　1.8設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。

　　本合同裝飾工程，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。

　　1.9裝飾工程：是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環境質量要求，使用裝飾裝修材料，對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。

　　1.10工程造價管理部門：XX市建設工程造價管理站。

　　1.11工程質量監督部門：按《深圳經濟特區建設工程質量條例》執行。

　　1.12合同價款：甲、乙雙方在合同相應條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格、措施費、工期補償費等。

　　1.13追加合同價款：在施工中發生圖紙及措施以外的工程量，經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　1.14費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。

　　1.15工期：按國家有關規定，甲乙雙方在合同相應條款約定的、按總日歷天數（包括一切法定節假日在內）計算的工期天數。

　　1.16開工日期：甲乙雙方在合同相應條款約定的工程開工日期（約定期不能開工的，由責任方負責）。

　　1.17竣工日期：甲乙雙方在合同相應條款約定的工程竣工日期。

　　1.18圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）

　　1.19分段或分部工程：在合同相應條款（或補充條款）約定構成全部工程的任何分段或分部工程。

　　1.20施工場地：由甲方提供，并在合同相應條款（或補充條款）內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地（包括一切通道）。

　　1.21施工設備和設施：按雙方協議約定，由甲方提供給乙方或由乙方自己提供的施工和管理使用的設備或設施。

　　1.22工程量清單：發包方在招標文件中提供的、按XX市的工程量計算方法（規則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。

　　1.23書面形式：根據合同發生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。

　　1.24不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任所造成的爆炸、火災，以及相應條款約定的自然災害等。

　　1.25利息：合同中所指的利息，為單位向銀行貸款利息。

　　1.26合同條款中，部分甲方職責由其甲方委托的社會監理機構代為行使的，應在補充條款中明確其代為行使的內容、范圍。

　　第二條合同文件組成及解釋順序

　　合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　2.1協議條款；

　　2.2合同條件；

　　2.3建設工程施工合同，補充合同；

　　2.4洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議；

　　2.5合同約定的標準、規范和有關的技術經濟標準、資料；

　　2.6招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書；

　　2.7工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

　　2.8監理合同

　　當合同文件出現含糊不清或不一致時，由雙方協商解決，協商不成時，按第三十六條約定的辦法解決。

　　第三條合同使用標準及法律

　　合同必須首先約定使用國家標準、規范。其次約定使用行業標準、規范；再次約定使用地方的標準、規范。甲方應按約定的

　　時間向乙方提供一式兩份標準、規范。

　　國內沒有相應標準、規范時，設計方應提供施工工藝，經甲、乙、丙三方代表批準后執行。設計要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。所發生購買、翻譯的費用，均由甲方承擔。

　　適用于合同文件的法律、法規是國家的法律、法規和XX市的地方法規及規章。

　　XX市建設主管部門的有關規定對雙方也具有約束力。

　　第四條工程概況

　　4.1工程名稱：____________________________________

　　工程地點：____________________________________

　　承包范圍：________________________

　　4.2承包方式：____________

　　4.2.1按定標（或邀請協商議標）價及措施費、工期補償費、包人工、包材料、包工期、包質量、包安全。

　　4.2.2按國家規定由乙方繳納的各種稅收已包含在本工程造價內，由乙方向稅務機關繳納。

　　4.2.3招標工程除涉及變更外，總價、單價均以定標價為準，一次包定，結算時按4.5條的約定辦理。

　　4.3工期：

　　⑴開工日期：______年____月____日

　　⑵竣工日期：______年____月____日

　　總日歷工期天數：______天。

　　4.4質量等級：______

　　4.5合同價款：人民幣（幣）__________元，大寫：__________________其中含措施費______元。

　　4.5.1上述造價為固定價格加風險系數之和。其中，甲方給予乙方的風險金額為：______元，或合同價款％的金額。風險承擔的范圍：

　　4.5.2上述造價為可調價格合同。調整的方式為：________________________

　　4.5.3全部工程造價按下列規定計算：________________________________

　　第五條圖紙

　　5.1甲方于合同簽訂后三日內向乙方提供完整的裝飾施工圖紙單套（包括標準圖及有關資料兩套）。乙方需要超過雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

　　5.2甲方提供國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，甲方應負責復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用。

　　5.3本合同的裝飾工程施工圖紙，甲方委托乙方部分或全部設計，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。

　　二、雙方一般責任

　　第六條甲方代表

　　6.1甲方代表姓名：____________；職稱（職務）：____________

　　6.2甲方代表可委派有關具體管理人員，對本合同約定的工程，行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。

　　6.3甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

　　6.4甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的追加合同價款，并賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。

　　甲方代表易人，甲方應于易人前7天通知乙方，后任繼續履行合同約定的前任的權利和義務。

　　第七條監理單位及總監理工程師

　　7.1本工程甲方委托______監理。

　　7.2總監理工程師姓名：____________；職稱：____________

　　7.3總監理工程師職責：______________________________

　　非經甲方代表同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。

　　合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應做出公正的處理。

　　總監理工程師易人，甲方代表接到監理單位通知后同時通知乙方，后任繼續履行甲方賦予前任的權利和義務。

　　第八條乙方駐工地代表

　　8.1乙方駐工地代表姓名：____________；職務：____________

　　8.2乙方任

　　命的駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

　　8.3乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名及收到時間后生效。

　　8.4乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

　　乙方代表易人，乙方應于易人前7天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

　　第九條甲方工作

　　甲方按該裝飾工程合同約定的內容，一次或分階段完成以下工作：

　　9.1合同開工日期前天，提供施工所需的場地，并清除場地內一切影響乙方施工的障礙；或承擔乙方在不騰空的場地內施工采取的相應措施所發生的費用，均計入合同價款內；

　　9.2合同開工日期前______天，向乙方提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路，從施工場地外部接至條款約定的地點，并保證乙方施工期間的需要；

　　9.3負責本工程涉及的市政配套部門及當地各有關部門的聯系和協調工作；

　　9.4甲方進行分部工程招標，施工中甲方應協調施工場地內交叉作業及施工單位之間的關系，保證合同按約定順利施工；

　　9.5合同開工日期前天，辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續；

　　9.6合同開工日期前天，組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；乙方負責設計的，組織由設計人員向施工人員進行技術交底。

　　9.7向乙方有償提供的施工設備和設施有：

　　甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作，造成工期延誤，承擔由此造成的追加合同價款，并賠償乙方有關損失，工期相應順延。

　　第十條乙方工作

　　乙方按約定的時間和要求做好以下工作：

　　10.1甲方委托乙方設計的，在其設計資格證書允許的范圍內，按合同約定完成施工圖設計或與工程配套的設計，經甲方代表批準后使用；

　　10.2向甲方代表提供年、季、月度工程進度計劃及相應統計報表和工程事故報告；

　　10.3在騰空后單獨由乙方施工的施工場地內，按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發生的費用；

　　在新建工程或不騰空的建筑物內施工時，上述設施和人員由工程發包單位負責，乙方不承擔任何責任和費用。

　　10.4遵守XX市政府和有關部門對施工場地交通、施工噪音、施工現場環境衛生等管理規定。經甲方代表同意，需辦理有關手續的，由甲方承擔由此發生的費用。因乙方違章責任造成的罰款由乙方負責；

　　10.5遵守XX市政府和有關部門對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款；

　　10.6按約定保護好建筑物結構和相應管線、設備；

　　10.7已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品保護，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過甲方協調，由責任方負責修復；或乙方修復由甲方承擔追加合同價款。要求乙方采取特殊措施保護的分段或分部工程，其費用由甲方承擔。甲方在竣工驗收前使用，發生損壞的修理費用，由甲方承擔。由于乙方不履行上述義務，造成工期延誤和經濟損失，責任由乙方承擔。

　　三、施工組織設計和工期

　　第十一條施工組織設計及進度計劃

　　乙方在合同簽訂生效后日內，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代表。甲方代表收到施工組織設計后日內予以批準或提出修改意見，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已經批準。乙方必須按批準的施工組織設計（或施工方案）和進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與計劃不符時，乙方應按甲方代表的要求提出趕工和施工安全的措施，甲方代表批準后執行。

　　第十二條延期開工

　　乙方不能按時開工，應在條款約定的開工日期3天前，向甲方代表提出延期開工的理由和請求。甲方代表在3天內答復乙方，甲方代表3天不予答復，視為已同意乙方請求，工期相應順延。甲方代表認為乙方提出的理由證據不足，不同意延期請求或乙方未在規定時間內提出延期開工請求，竣工工期不予順延。

　　甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求乙方推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。

　　第十三條暫停施工

　　甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后

　　48小時內未給予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。

　　第十四條工期順延

　　14.1以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延：

　　14.1.1由于設計變更、工程量變化，引起施工程序變化；

　　14.1.2一周內非乙方原因停電、停水造成停工累計超過八小時；

　　14.1.3甲方不能按約定期限交出（騰空）施工場地、清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、電；

　　14.1.4由于戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、水災、以及臺風、大雨、暴雨、地震等。

　　14.1.5甲方不按合同規定預付備料款和工程進度款而影響施工進度；

　　14.1.6甲方分包或分部招標的工程，拖延了工程進度。

　　14.1.7甲方提供的設備、材料等，未按乙方計劃進場或交驗時發現缺陷，需要更換而耽誤施工進度。

　　14.1.8其它非乙方原因的停工。

　　14.2上述情況發生后七天內，乙方就延誤的內容和因此發生的經濟支出，向甲方代表提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認、答復。

　　14.3非14.1列出的原因造成的工期拖延，乙方承擔違約責任；或每延期天，由乙方付給甲方罰金元。罰金不超過合同總造價的％。

　　第十五條工期提前

　　15.1工程若需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，乙方按提前竣工日期修訂進度計劃，報甲方批準。甲方在三天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議內容包括：提前的時間、乙方采取的趕工措施費用的承擔和提前竣工收益的分享等。

　　15.2乙方按合同規定的工期提前竣工，每提前______天，甲方獎給乙方______元。

　　四、質量與檢驗

　　第十六條工程樣板

　　16.1根據裝飾需要，甲方可要求乙方制作樣板間。乙方制作的樣板間，經甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。

　　16.2乙方報價時提供的樣板，由甲乙雙方封存，作為工程驗收樣品。

　　第十七條檢查和返工

　　乙方應認真按照標準、規范、設計和樣板間（樣品）標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。

　　以上檢查檢驗合格后，又發現由于乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔返工的全部費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。

　　第十八條工程質量等級

　　18.1工程質量要求達到國家或專業的質量檢驗評定的標準。

　　18.2工程質量經驗收評定為優良標準，并按合同工期竣工，增加工程費用元。

　　18.3工程質量不符合規范、標準和設計要求，質量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　18.4雙方對工程質量有爭議，按照職能分工由市（或區）建設行政主管部門進行裁決，因此造成的經濟損失和工期拖延，由敗訴方承擔。

　　第十九條隱蔽工程和中間驗收

　　19.1工程具備隱蔽條件或達到中間驗收條件，乙方自檢合格后，于驗收前24小時通知甲方代表。經驗收合格，甲方代表簽字后即可進行隱蔽和施工。若甲方接通知后24小時內未到場驗收，則視為驗收合格，甲方必須補簽驗收手續。

　　19.2隱蔽工程質量符合規定要求，驗收24小時后甲方代表不簽字，視為甲方代表已批準，乙方可進行隱蔽或繼續施工。甲方驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重新驗收。

　　第二十條重新檢驗

　　無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。

　　五、合同價款的支付方式

　　第二十一條合同價款之調整

　　合同價款為有條件之可調價款，發生下列情況之一的可作調整：

　　21.1甲方代表確認的工程量增減；

　　21.2甲方代表確認的設計變更或工程洽商；

　　21.3甲方代表確認的工藝標準變化或材料更換；

　　21.4合同雙方確認的市工程造價管理部門公布的價格調整文件；

　　21.5雙方約定的其它增減或調整。

　　雙方在約定的調整合同價款的范圍內，需要調整合同價款時，乙方在上述情況發生后天內，將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表，甲方代表批準后通知經辦的銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知后7天內不作答復，視為已經批準。

　　第二十二條工程預付款

　　22.1合同生效后五天內，甲方付給價款的％預付款，計人民幣（幣）萬元。

　　22.2乙方在完成合同價款60％時（以甲方代表簽證的工程量為準），甲方開始按比例每月抵扣預付款的______％，在完成合同總造價的.______％時抵扣完。

　　甲方不按協議條款約定預付工程款，乙方在約定預付時間7天后向甲方發出要求預付工程款的通知，甲方在收到通知后仍不能按要求預付工程款，乙方可在發出通知7天后停止施工，甲方從應付之日起向乙方支付應付款當時的利息并承擔違約責任。

　　第二十三條工程量的核實確認

　　23.1乙方于每月二十五日后三天內向甲方代表遞交已完工程量報表，甲方接報表后三天內按圖紙核實已完工程量，并提前24小時通知乙方。乙方為計量提供便利條件并派人參加。

　　23.2乙方無正當理由不參加計量，甲方代表自行進行，計量結果視為有效，作為工程款支付的依據。甲方代表收到乙方報表后三天內未進行計量，從第四天起，乙方報表中的工程量視為已被確認，作為支付工程款的依據。甲方代表不按約定時間通知乙方，使乙方不能參加計量，計量結果乙方不同意時作為無效。

　　23.3甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和乙方自身原因造成的返工的工程量，不予計量。

　　23.4不符合工程質量標準的工程量，不計入工程量統計范圍。

　　第二十四條工程款支付

　　24.1甲方根據核實確認的工程量，并按構成合同價款相應項目的綜合單價計算的款額，經甲方代表簽字后支付。

　　24.2乙方按合同約定向甲方遞交已完工程量報表后，甲方在六天內未核實完畢及未支付工程進度款，乙方可向甲方發出要求付款通知，甲方在收到乙方通知仍不能按要求支付，乙方可在發生通知七天后停止施工，甲方承擔違約責任。

　　24.3經甲乙雙方同意并簽訂延期付款協議，甲方可延期付款。

　　24.4工程款支付達工程總造價的95％時，不再按進度付款，其余工程款待竣工驗收后辦理竣工結算時支付3％，剩余2％價款作為質量保修金驗收半年后付清。

　　六、材料供應

　　第二十五條材料樣品和樣本

　　本裝飾工程除大型和特殊設備外，其它設備、材料由乙方采購。

　　不論甲乙任何一方供應材料都應事先提供材料樣品或樣本，經雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。甲方或設計單位指定的材料品種，由指定者提供指定式樣、色調和規格的樣品或樣本。

　　第二十六條甲方提供設備

　　甲方按照協議提供的設備型號、規格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單，向乙方提供設備及其產品合格證明。甲方代表在所提供設備驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。無論乙方是否派人參加驗收，驗收后由乙方妥善保管，甲方并按“深建字[1991]234號”文的規定，另付設備價款_____％的管理費給乙方發生損壞或丟失，由乙方負責賠償。甲方不按規定通知乙方驗收，非合同約定的設備乙方不負責設備的保管，損壞或丟失由甲方負責。

　　甲方供應的設備與清單或樣品不符，按下列情況分別處理：

　　26.1設備的型號、規格、質量等級與清單或樣品不符，乙方可拒絕接受保管，由甲方運出施工現場并重新采購；

　　26.2到貨地點與約定不符，甲方負責倒運至約定地點；

　　26.3供應數量少于清單約定數量時，甲方將數量補齊。多于清單數量時，甲方負責將多余部分運出施工現場；

　　26.4供應時間早于約定時間，甲方承擔因此發生的保管費用。

　　因以上原因或遲于約定時間供應而導致的追加合同價款，由甲方承擔。工期相應順延，并由甲方賠償乙方由此造成的損失。

　　乙方檢驗通過之后仍發現有與清單和樣品的規格、質量等級不符的情況，甲方還應承擔重新采購及返工的追加合同價款，并相應順延工期。

　　第二十七條乙方采購材料設備

　　第二十八條材料試驗

　　七、設計變更

　　第二十九條甲方變更設計

　　甲方變更設計，應在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經施工的工程，甲方應及時通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。

　　由于設計變更造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。

　　由于設計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應損失均由甲方承擔，相應順延工期。

　　第三十條乙方變更設計

　　乙方提出合理建議涉及到變更設計和對原定材料的代換，必須經甲方代表及有關部門批準。合理化建議節約的金額，甲乙雙方協商各按_____％和_____％分享。

　　第三十一條設計變更對工程的影響

　　所有設計變更，雙方均應辦理變更洽商簽證。發生設計變更后，乙方按甲方代表的要求，進行下列對工程影響的變更：

　　31.1增減合同中約定的工程數量；

　　31.2更改有關工程的性質、質量、規格；

　　31.3更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸；

　　31.4增加工程需要的附加工作量；

　　31.5改變有關工程施工時間和順序。

　　第三十二條確定變更合同價款及工期

　　發生設計變更后，乙方在接到變更天內，按下列方法提出變更價格，送甲方代表批準后調整合同價款：

　　32.1合同附件中報價單已有適用于變更工程的價格，按合同附件已有報價單的價格變更合同價款；

　　33.2合同附件中報價單只有類似于變更情況的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款；

　　33.3合同附件中報價單沒有適用和類似的價格，由乙方按修改時的XX市信息價或市場價變更價格，送甲方代表批準后執行。

　　設計變更影響到工期，由乙方提出變更工期，送甲方代表批準后調整竣工日期。

　　甲方代表不同意乙方提出的變更價格及工期可以修改，修改后7天內將修改情況通知乙方。雙方仍有異議時，可按第三十六條約定的方法解決。

　　八、竣工與結算

　　第三十三條竣工驗收

　　工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。在工程竣工天內向甲方提交竣工圖_____套。甲方代表收到竣工驗收報告后，在天內向所屬建設行政主管部門提交驗收申請，由甲方組織、建設行政主管部門主持進行驗收，并在驗收3天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告天內無正當理由不申請驗收，或驗收3天內不予批準且不能提出修改意見，視為竣工驗收報告已被批準，即可辦理結算手續。

　　竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

　　甲方不能按期申請驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔保管費用。工程保管費的計算，每天按承包工程造價的_____分之_____計算。

建筑工程施工合同12

　　合同編號：

　　需方(以下稱甲方)：簽訂日期：年月日供方(以下稱乙方)：簽訂地點：

　　根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜，達成如下協議，以資共同遵守。

　　一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：

　　1：不銹鋼地腳線及修邊線2：信報箱3：電梯門套

　　二、數量、單價及合同預算金額

　　備注：

　　1．以上表格所涉及的數量、尺寸、規格依據甲方所提供的加工

　　圖紙為準，此圖紙將作為附件一附于此份合同后。

　　2．此報價包括為成品加工價，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅，如需含稅則另加5％。

　　3．以上三類產品中，地腳線、修邊線及信報箱僅供材料，不包安裝。電梯門套為包工包料。

　　四、加工及驗收：甲方須在合同簽訂之日起3天內提供完整，尺寸

　　準確無誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質按304執行，所有供貨不銹鋼板的板材材質及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮（或泡沫紙）包裝（運輸途中產品保護由乙方負責。貨物經甲方驗收后，交由甲方負責保管。

　　五、驗收手續：供貨方貨到現場，甲方或其工作人員只對外觀可視

　　面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數量進行核對簽收，甲方在安裝過程中發現存在工藝質量問題時通知乙方后，乙方須在8小時內到達現場進行鑒定，情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產品進行更換。

　　六、乙方送到現場之貨物，甲方授權為指

　　定簽收人，若授權有變更，以甲方書面函告為準。七、付款及結算方式

　　（1）自合同簽訂之日起三天內甲方應支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方，定金最后一批貨款沖抵結清。（2）乙方在發貨前把發貨數量清單傳真給甲方確認，甲方在確認后簽字回傳給乙方，乙方在收到發貨單確認的`當天發貨。貨到工地后經甲方抽樣驗收后，如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料，那么乙方需安裝完畢，甲方驗收合格后結算貨款。（3）甲方付款方式可為支票或網銀結算，收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現金的收取人必須出具乙方授權委托、收款并須加

　　蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時，必須提供等額的相應票據，否則甲方有權拒付材料款項。

　　九、乙方責任及違約責任：按時保證質量交貨，提供產品質量合格

　　證及產品質量保證書，乙方的產品在質量保證期內出現的任何質量問題均視為該產品不合格，甲方有權保留追究乙方相關經濟損失及相關法律責任之權力。乙方產品不能按時交貨的，每逾期一日按合同暫定價款的1‰向甲方支付違約金，違約金總數不超過合同暫定貨款的20%；乙方產品若連續出現批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的，甲方有權解除本合同，且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。

　　十、甲方責任及違約責任：負責工地現場的數量清點驗收。按合同

　　規定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1‰償付乙方違約金，違約金總數不超過合同暫定貨款的20%；

　　十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由于不可抗力（如嚴重自然災

　　害、戰爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時，應盡快向對方通報理由，經有關主管機關證明后，可允許延期履行、部分履行規定的，不以違約論。對這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協商決定。十二、圖紙及責任：

　　1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙，乙方需安排設計到現場測量出圖，在接到甲方要求一天內到場，在每批加工圖紙上須經甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。

　　2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產前以書面形式提出，否則，應當賠償乙方因此承受的實際損失（當乙方收到甲方書面指令時，乙方已經開始生產的，應立刻停止生產，否則甲方不予以承擔責任及損失）。

　　3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經乙方審查（須在收到圖紙后二個工作日完成）書面通知仍不能修改，致使乙方無法生產的，乙方供貨期順延，乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術要求加工的，乙方須對此承

　　擔一切相關經濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業主方索賠等費用(如有)]及相關法律責任，由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關條款執行。十三、雙方主要職責

　　(1)甲方：提供所需鋁板的規格、尺寸、數量、并確定加工圖紙及加工技術要求、貨到現場后的驗收、保管和按合同約定付款等。

　　（2)乙方：根據甲方確認的圖紙及加工技術要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。

　　十四、產品的圖紙變更：在執行合同過程中，產品加工圖紙變更需

　　雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質量標準，則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。

　　十五、爭議解決：基于本合同產生任何爭議由雙方友好協商解決，

　　協商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。

　　十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、

　　甲雙方各執兩份，每份均具同等法律效力。經雙方確認的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。

　　甲方：（簽章）乙方：（簽章）

　　代表人：（簽章）代表人：（簽章）

　　開戶銀行:開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　十七、其他約定：

建筑工程施工合同13

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　甲方在____區資棗社區安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓，雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：____市____區資棗社區安臵地

　　二、工程地址：____市____區資棗社區安臵地

　　三、建筑面積：全框架結構共11層，總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構筑物飄板、天溝按全面積計算，雨蓬、空調板按半面積計算)。注：括號內條例經協商不計算面積，但水電由甲方負責施工，工資由甲方付款。

　　四、承包范圍及內容

　　1、主要內容：按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建筑要求進行施工修建，包括路面壓花，土建一次性大包干，住房每層高度為3米，

　　第一層為3.8米，0.00以下按實結算，并計算乙方的其它費用開支，為一次性支付。

　　2、配套附屬工程，另行按實計算。

　　3、水、電由甲方負責。

　　4、室內留門洞，粉好門套，預制構件由甲方購買。

　　五、材料材料及工程質量要求

　　1、主體工程質量必須達到一次性驗收合格、

　　2、乙方應認真按照甲方要求和意圖，精心施工，隨時接受甲方的檢查、驗收。

　　3、因乙方原因工程質量達不到規范質量標準，乙方承擔一切責任，工程質量達不到規范標準的部分，乙方按照甲方的要求標準和重新施工，直至符合規范標準合格為止，所有費用由乙方負責。

　　4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的'工程質量和損失由甲方負責。

　　5、外墻為100100或(100200)的方塊磚，屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。

　　六、承包方式及合同價款

　　1、工程采用包工不包料大包干形式，承包價格為220元平方米，安全保險由乙方負責。

　　2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。XX管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用，乙方負責綁扎，外架由乙方負責。

　　七、工期要求

　　工期總共為180天，自________年____月____日開工到________年____月____日竣工。

　　八、付款方式

　　工程總價約為32.736萬元，簽訂合同預付乙方的進場費及備料款3萬元，以后每完成一層主體付工程總價的65%，內外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。

　　九、雙方責任

　　1、甲方應保證工程款及時到位，防止資金問題而造成工程停工，而達不到預期進度由甲方負責。

　　2、甲方未按合同規定履行自己應負的責任，因資金原因不能正常施工，除工期得以順延外，還應賠償給乙方造成的實際損失。

　　3、承包人不得將承包工程轉包給他人，也不得將其承包工程支解以后分包的名義發包他人，否則，合同自行終止。

　　4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則，認真履行職責，協助保密等義務。

　　5、本合同一式四份，雙方各執二份，合同自簽字生效，發包人、承包人履行合同的全部義務，承包人自發包人交付竣工結算款支付完畢，本合同自行終止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

建筑工程施工合同14

　　建設單位（以下簡稱甲方）：

　　承包單位（以下簡稱乙方）：

　　工程名稱：工程

　　為了切實加強施工現場安全生產管理，依照《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》以及《建設工程安全生產管理條例》建設部《施工現場臨時用電安全技術規范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-99），雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協議書。甲方和乙方均嚴格遵守本協議書規定的權力、責任和義務，確保施工現場的安全生產和施工現場臨時用電的安全。

　　一、甲方的權利、責任和義務：

　　1、貫徹落實國家有關施工現場安全生產、文明施工的法規和管理規定，對施工現場進行全面的安全生產管理和監督檢查并對施工現場臨時用電進行安全檢查與指導。

　　2、對乙方施工區域進行安全生產和文明施工檢查；及時糾正乙方施工人員違章指揮和違章作業行為，并按照有關規定予以查處。對乙方施工區域內的重大安全事故隱患，應開具隱患通知單。

　　3、要求乙方提供施工現場《生產安全事故應急救援預案》。

　　4、建立健全施工現場各項安全生產管理制度。

　　5、對乙方的安全生產培訓、勞動保護用品的使用和危險預知工作提出指導意見，并監督落實情況。

　　6、對乙方提出的安全生產要求積極提供幫助。

　　7、向乙方提供電源時，應與乙方辦理交接驗收手續。

　　8、按照有關臨時用電標準對乙方的臨時用電設備設施進行監督和檢查。發現乙方在臨時用電中存在隱患必須責成乙方以整改。并監督整改落實情況。

　　9、對乙方特種作業人員的名單、操作證復印件及培訓記錄進行存檔備案。

　　二、乙方的權利、責任和義務：

　　1、遵守國家有關施工現場安全生產的法規和管理制度，建立健全安全生產責任制和安全生產管理制度。嚴格執行國家施工現場臨時用電及機械設備使用有關技術規范和安全操作規程，對施工區域內自行管轄的臨時用電負全面管理責任。

　　2、服從甲方安全生產管理。

　　3、乙方必須為施工作業人員參加人身意外保險。

　　4、乙方造成生產安全事故，導致人員傷亡時，由乙方承擔事故責任和經濟責任。

　　5、未經安全生產教育培訓和無證人員，不得上崗作業。

　　三、安全用電

　　1、向甲方提供書面的臨時用電申請。設備設施需要增容時，必須重新辦理用電申請手續。

　　2、保證B級配電箱以下管轄區域內各種用電設備、設施完好，臨時用電設施和器材必須使用正規廠家的合格產品，嚴禁使用假冒偽劣等不合格產品，加強維護保養工作，嚴禁各種機電設備帶病運行。保證臨時用電符合有關安全用電標準。

　　3、執行臨時用電安全技術交底制度，對施工區域內自行管轄的操作人員進行臨時用電安全技術交底，避免違章指揮、違章操作和誤操作，確保安全用電。

　　4、在使用甲方提供臨時電源時，對不符合臨時用電標準的電源，向甲方提出整改意見。有權拒絕在不符合臨時用電標準的電源的上拉接電源。對甲方在安全檢查中提出的關于臨時用電方面存在的問題或隱患，必須按要求認真落實整改。

　　5、對特種作業人員進行上崗前的職業技能、安全生產等方面的培訓，未經安全生產教育培訓及培訓不合格和無證人員，不得上崗作業。特種作業人員必須依照有關規定持上崗。向甲方提供特種作業人員花名冊、操作證復印件和培訓記錄。

　　四、機電設備使用

　　1、乙方應向甲方提供機械設備相關的技術文件和出廠說明書，還必須提供具有專業資質的檢測、檢驗單位出具的安全技術檢測證明，否則，不得投入使用。

　　2、起重機械設備的安裝和拆卸必須由有資格的單位和專業人員進行，并應有專人定期進行維修和保養，對達不到安全要求又不能修復的`機械設備，必須即停用，撤離施工現場。

　　五、人員安全

　　1、參加施工作業的一切人員，必須遵守安全生產紀律，必須佩帶工作證（卡）并戴好安全帽進入施工現場，在作業中嚴格遵守本安全技術操作規程的有關規定，安全上崗，不違章作業，不擅離工作崗位，不亂串工作崗位，嚴禁酒后作業，并按規定穿衣著鞋，正確使用、保管個人安全防護用品。

　　2、必須按規定使用安全帶，安全帶必須高掛低用，掛設點必須安全、可靠。

　　六、違反安全管理規定處罰辦法

　　1、對嚴重違規操作及存在重大安全隱患未能造成損失和影響的，處予罰款500元，造成損失或影響的，除承擔所造成的全部經濟損失及責任外，處予罰款1000元～5000元。

　　2、進入施工現場乙方人員必須佩帶安全帽未佩帶安全帽進入現場罰款10元。

　　3、不允許施工人員酒后作業酒后進入現場罰款100元。

　　4、高空作業不系安全帶罰款500元。

　　5、非專業操作人員嚴禁使用各種機械設備，違反罰款100元～1000元。

　　6、施工現場嚴禁打架斗毆、聚眾賭博，違反罰款100元。

　　7、罰款發生后，在下一次撥付工程款時，全額扣除。

　　本協議書一式兩份，甲乙雙方各保存一份。

　　本協議與雙方簽定的施工合同時效相同。簽定施工合同的同時，簽定本協議。施工合同到期后，本協議同時終止。

　　甲方單位（章）乙方單位（章）

　　代表人：項目負責人：

　　年月日

建筑工程施工合同15

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設工程質量管理條例》以及相關法律、法規、結合本工程具體情況，甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　第一條：工程概況。

　　1、工程名稱：哈XX第18合同段。

　　2、建設單位：哈XX建設管理辦公室

　　3、工程地點：烏拉特前旗西XX

　　4、工程內容：橋梁(下述樁號的橋梁設計施工圖紙所包括的所有工程細目，以及施工過程中變更增加的項目)

　　5、施工樁號：878618，880785，878395，879511，879909，880284

　　6、開、竣工日期及要求：

　　開工日期：________年____月____日。竣工日期：________年____月____日

　　具體為：________年度完成樁基礎，預應力空心板形成生產能力，________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災害(含地質變化)，工期順延。

　　7、乙方開工時必須進夠不少于臺鉆機，其它配套設備、人員、均應滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進度及質量方面的要求，甲方有權清退出場。

　　8、工程質量等級：優良。

　　9、工期損失金：因乙方自身原因造成的工期損失，每拖延一天罰款

　　第二條：工程承包方式及結算方法。

　　1、本工程一律不設預付款。

　　2、甲方承包給乙方施工的工程，均采用甲乙雙方協商的單價按乙方實際完成的工作量進行計價結算。該單價均已包括了為實施和完成該工程所需的勞務、材料、機械、試驗、臨時設施費、預制場，工棚等的臨時征地費，工程臨時用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費用，人員設備調遣費用、安裝、缺陷修復、管理、保險，個人所得稅、工程照管及利潤等費用。以及合同明示或暗示的所有責任、義務和風險，由乙方自負盈虧。

　　3、乙方所承包施工的工程，在未得到監理單位及建設單位計量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。

　　4、經甲乙雙方協商后的綜合單價見附表。合同簽訂后，甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價。

　　5、工程變更部分的單價，如合同中有的，套用合同清單單價，如超出合同清單之外的.，按甲乙雙方共同協商的單價。

　　6、工程量清單是合同的組成部分，清單數量為暫定工程數量，業主對工程數量的增減不減除乙方的合同義務，即不能作為乙方降低驗收標準和調整單價的依據，也不能作為乙方拒絕施工的理由。

　　7、施工過程中，乙方施工機械車輛所需油料，在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。

　　8、業主對甲方的有關工期、質量、進度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。

　　第三條：工程計量及支付辦法。

　　1、乙方每月只能向甲方申請計量款一次，計量款的支付時間按甲方與建設單位簽訂的施工合同中相應條款執行。但因建設單位延期支付計量款，甲方作相應延期。

　　2、業主計量款只能付至甲方專用帳戶上，乙方可在甲方帳戶內開設內部分戶。甲方支付乙方計量款時，要求乙方提供帳號,支付時采用轉帳的方式進行支付。

　　3、乙方必須派專人辦理計量款的支付手續，并提供其身份證復印件給甲方財務部備案。否則，甲方有權拒絕支付。

　　4、乙方申請的計量項目及工程數量，必須符合業主要求的手續，即只有合格的工程才予計量。乙方完成的項目達到驗收標準后，按技術規范中符合計量規則要求的工程數量據實計量。

　　5、甲方支付乙方計量款時，以乙方實際完成工程量的80%進行支付，并且要求乙方已完工程在質量、安全及文明施工方面，必須得到項目部、監理工程師及業主的認可。否則，因乙方工程質量、安全及文明施工不符合要求時，甲方有權拒絕支付乙方該月的計量款。

　　6、甲方撥付進度款時，予留20%作為工程質量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經項目部、監理及業主驗收并發放竣工驗收證書，，支付至乙方實際完成工程量的95%，余下5%作為工程質量保留金，保留金的期限以業主規定為準。

　　7、保修期間發生的缺陷修復及費用，由乙方承擔，如委托甲方修復，修復費用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金，扣除乙方承擔的工程缺陷修復費用后，將余額返還給乙方。

　　8、工程量具體計量程序及支付辦法詳見項目部編制的《施工隊工程計量及支付辦法》。

　　第四條雙方職責甲方職責:

　　1、負責對乙方承包工程的技術交底、圖紙會審工作，并協助乙方解決工程施工中的技術問題。

　　2、乙方施工的工程質量，安全工作按照國家施工驗收規范，質量驗評標準，安全規范和標準以及當地有關質量、安全的規定進行指導、監督與檢查，協助乙方處理好質量安全事故。

　　3、甲方有權按照公司內部的管理制度對乙方施工作業進行定期或不定期的質量、安全，文明施工，勞資等方面的檢查并進行評定。根據評定結果進行獎、罰，對乙方達不到合同約定或甲方要求的，甲方在

　　第二次警告后仍無改進者，甲方有權自行安排人員整改，其費用由乙方負責。

　　4、甲方有權對乙方財務實行監督、審查，制止不合理的財務開支，以確保工程款專款專用。

　　5、乙方承包工程的質量，進度不能滿足甲方與建設單位簽訂的總承包合同要求時，甲方有權對乙方承包的工程量進行調整，并要求乙方對已完工程不合格部分進行整改，費用由乙方負責。

　　6、由于乙方施工質量達不到甲方要求，質量低劣且在整改期限內無明顯改觀，甲方有權終止本合同，另選施工隊伍，乙方應立即退場并無權要求支付任何附加費。

　　乙方職責:

　　1、乙方按照自主經營、獨立核算、自負盈虧的原則合法經營。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財務監督。

　　2、乙方進場7天內，應向甲方提交一份詳細的施工進度表

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　日期：___________

【建筑工程施工合同】相關文章：