裝修承攬合同

時(shí)間：2022-08-31 20:56:45 裝修合同我要投稿

裝修承攬合同

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的方式。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的裝修承攬合同，歡迎閱讀與收藏。

裝修承攬合同

　　發(fā)包方：____________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承包方：____________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《_____》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾

　　2、合同內(nèi)容：包工包料裝修(甲方按工程預(yù)算總造價(jià)的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工)

　　3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、工程地點(diǎn)：新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓

　　5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購(gòu)買)。

　　二、質(zhì)量技術(shù)要求

　　乙方按甲方要求及國(guó)家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，完工后要達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方據(jù)此驗(yàn)收。(以效果圖為準(zhǔn))

　　三、工程價(jià)款

　　合同總造價(jià)：____________(大寫____________)(￥：元)，本工程總價(jià)款已包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、電費(fèi)、相關(guān)稅費(fèi)等達(dá)到甲方驗(yàn)收要求的費(fèi)用，地磚、地板主材料費(fèi)用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購(gòu)買。若施工工程合同外變更和增加項(xiàng)目?jī)?nèi)容產(chǎn)生的費(fèi)用，由雙方協(xié)商達(dá)成一致執(zhí)行。

　　四、工期要求

　　自__年___月___日至__年___月___日止。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價(jià)款的2%為違約金，并依此累計(jì)。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當(dāng)順延(以甲方簽字為準(zhǔn))。

　　五、付款方式

　　裝修主材到場(chǎng)后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗(yàn)收合格后，付至裝修工程總價(jià)款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。

　　六、雙方的.權(quán)利和義務(wù)

　　(一)甲方權(quán)利和義務(wù)：

　　由于甲方原因造成停工而終止合同時(shí)，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費(fèi)。

　　(二)乙方權(quán)利和義務(wù)：

　　1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問(wèn)題，達(dá)到甲方施工驗(yàn)收要求)。

　　2、若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

　　3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全，嚴(yán)防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能及時(shí)修復(fù)或賠償?shù)�，甲方有�?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費(fèi)用時(shí)，乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補(bǔ)足。

　　4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，乙方自行維修，所造成的一切費(fèi)用由乙負(fù)責(zé)支付。

　　5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時(shí)交工，甲方有權(quán)安排其他單位進(jìn)場(chǎng)施工，由此發(fā)生的一切費(fèi)用從乙方合同總價(jià)款中扣除。

　　6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責(zé)任及全部費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。

　　7、乙方應(yīng)及時(shí)向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時(shí)支付工人工資時(shí)，甲方有權(quán)扣除未支付款項(xiàng)并終止本合同的履行。

　　七、其它約定事項(xiàng)

　　1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延。

　　2、乙方在施工期間，應(yīng)及時(shí)通知甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項(xiàng)目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達(dá)到最好效果。

　　八、違約責(zé)任

　　九、解決合同糾紛的方式

　　雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

　　十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。

　　甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　電話：_______________________電話：___________________________

　　傳真：_______________________傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

【裝修承攬合同】相關(guān)文章：