有關裝修的合同匯編15篇
在當今不斷發展的世界，越來越多的場景和場合需要用到合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的有關裝修的合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
有關裝修的合同1
發包方（簡稱甲方）：__________________________________
承包方（簡稱乙方）：__________________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、概況
1．甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2．裝飾施工地點：_________區___________路____弄（村）____號___樓____室。
3．住房結構：____________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。
4．裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5．承包方式：__________________（包工包料、清包工、部分承包）。
6．總價款：￥_________元，大寫（人民幣）：______________________________
其中：材料費：________________________________，人工費：_____________________
管理費：________________________________，設計費：_____________________
垃圾清運費：____________________________，稅金（3．41％）：____________
其他費用：___________________________
經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
7．工期：自_________年_______月______日開工，至________年_____月____日竣工，工期________天。
二、關于材料供應的約定：
1．甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的'損失，由乙方負責賠償。
2．乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。
3．乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4．乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定：
本工程執行db。
上述材料需為優等品，建好后乙方搞好屋內、四周衛生，做好防火防盜。做到人走場地清。
風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
七、乙方在建房施工時，一定要保證質量。如有不符合質量問題，要求翻工，造成的浪費由乙方自己負責，并負責翻工費用。
八、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成傷亡事故，由責任方承擔有關費用；若造成鄰居房屋損壞，由乙方負責。
九、若遭受城管干擾，影響乙方施工，當中損壞的建筑材料，按當時造價由甲方負責。另外，如需修改施工內容，增加工程項目必須與甲方商量，雙方達成一致，做到互相尊重、順利完成本次施工任務。
十、乙方進場后，施工用水用電由甲方負責，保證施工場地通水通電。房子建好后水電安裝包括水電材料全部由甲方負責。
十一、付款方式：完工后一周內全部付清。
十二、本合同書經雙方確認后，即生效，雙方必須嚴格遵守執行。
十三、本合同共一式____份，甲、乙雙方各執____份，具有同等法律效力，未盡事宜需經雙方協商，意見一致后可作補充條文。結算付清工程款項后，本合同書自然終止無效。
發包方：
____年___月___日
承包方：
法定代表人：
____年___月___日
有關裝修的合同2
家庭裝修水電安裝合同范本
甲方：(發包方)____________
聯系電話：_______________
乙方：(承包方)____________
聯系電話：_______________
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條 工程概況
1.水電安裝施工地點：____________________________________________
2.工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3.本項工程預計費用 元人民幣。
第二條 材料供應的約定
1.甲方提供的材料
甲方供應材料清單：
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。如甲方提供的材料有質量問題或規格差異，由此造成工程損失，后期維修費用由甲方承擔。
2.甲方采購供應的材料，均應用于本合同規定的安裝工程，未經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料
乙方供應材料清單：
乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條 關于工程質量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》GB50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB50327-20xx并參照其他相關法律法規界定。
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。
第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：
1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施
工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.負責所承工程所產生垃圾的處理工作。
4.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。
5.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。
6.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1. 工程款付款方式：
布管穿線驗收合格后支付工程總款的75%,水電完工后支付剩余款(包含甲方同意增加的費用).
2. 乙方承包內容：
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽
2).所有水電施工過程的垃圾清理(清理至小區垃圾站，如需外運另外收費)。
3).戶內給排水的安裝
4).開關面板安裝
5).衛生潔具的安裝
6).后期燈具的安裝
7).其他補充：
3.工程結算方式：
固定總價結算：
第六條 違約責任：
1.甲方未按合同約定時間付款的`，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第七條 糾紛處理方式：
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條 合同的變更和解除：
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 10 %支付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第九條 其它約定：
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
2.由于非乙方原因導致需返工或增加工程量另行收費。
3.水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。保修期內由于乙方的施工和乙供產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當、甲供材料損壞或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條 附則
(一) 本合同經甲、乙雙方簽字后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至___________
�。ㄎ澹� 水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字： 乙方簽字（蓋章）：
年 月 日 年 月 日
有關裝修的合同3
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：住宅及寫字樓裝修
2、工程地點
3、工程承包方式：全權委托裝修設計施工，相應辦公家具采購安裝
4、工程概況：毛坯房裝修、寫字樓裝修翻新、配套辦公家具設計及供應
5、裝修建筑面積合計：_____平方米。
二、工程裝修采購內容:豪華裝修、配套辦公家具采購安裝
三、工程造價
工程造價預算、家具款式采購安裝清單依照甲方使用要求和設計布局為依據;兩處房產工程造價及辦公家具采購總價，合計金額為：_____(以甲方認定的單價為準，工程量竣工、家具安裝完成后以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期：_____年_____月_____日
工程竣工日期：_____年_____月_____日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優，家具質量根據國家相關標準采購合格產品。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，辦公家具根據國家產品質量三包政策實施保修。
六、付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的30%
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的60%
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的'100%
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工工程報價、配套辦公家具的采購清單報價、款式、安裝到位。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝、款式發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝、款式發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量家具采購款式和數量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量、采購量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方委托代理人簽(章)：乙方委托代理人簽(章)：
聯系電話：聯系電話：
乙方委托收款人戶名、賬號及開戶行
_____年_____月_____日
有關裝修的合同4
發包方(簡稱甲方)：_________________________________________________________ 承包方(簡稱乙方)：_________________________________________________________ 甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下合同條款，供雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、裝飾施工地點：
2、住房結構：房型房廳廚 衛，施工面積平方米。
3、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4、承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期：自 年月日開工，至 年月日竣工。
二、工程價款及結算的約定：
1、工程總價款：￥：元，大寫(人民幣)：（詳見本合同裝修工程報價單）。
2、工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一期：對預算設計認可簽訂合同之日，甲方向乙方支付5000元作為訂金（該金額將在第二期的工程款中進行抵扣）；
(2)第二期：合同簽定后，在開工前支付工程總造價的 50 %（即￥：元）；
(3)第三期：施工過程中工期進度過半時支付工程總造價的 40 %（即￥： 元）；
(4)第四期：竣工驗收合格后三日內支付工程總造價的剩余 10 %（即￥： 元）。
三、雙方責任：
A、甲方責任：
1、甲方應在開工前一天，向乙方進行現場交底。向乙方提供施工所需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
2、做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
3、如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。
4、根據乙方提供的需求按時提供自購材料，甲方自購的材料由甲方自行負責將該裝修材料搬運到施工場地內。
5、清除裝修場地內影響到乙方施工的障礙物。
B、乙方責任：
1、參加甲方組織的施工設計方案現場交底，并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。
2、乙方指派為乙方駐工地負責人，全權負責合同履行。
3、乙方在裝修期間全程承擔現場管理裝修施工質量和施工人員等職責，對本次裝修工程的質量、工期及施工現場安全承擔全部責任。
4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
5、乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員；如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑議，乙方應無條件更換。
四、關于材料供應的約定：
1、甲方提供的材料：甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，并與乙方辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供施工工具；乙方提供的材料：見附件二《裝飾用料單》。乙方應嚴格按照附件二《裝飾用料單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備；未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量標準；如不符合設計、施工要求，或者質量、規格有差異，應禁止使用。如已經使用，對工程造成的損失由乙方負責。
4、乙方承包的`所有材料應由乙方自行搬運入戶。
5、為保證工程的正常進行，乙方必須至少提前七天書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并同時提供所需材料的損耗數量，以便甲方按計劃進行采購材料。甲方應按清單內容及時采購相關材料并提供給乙方，以便乙方正常進行施工。
五、關于工程質量及驗收的約定：
1、本工程執行中華人民共和國建設部（20xx）110號文《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和家裝行業施工規范、質量評定驗收標準。
2、本工程由乙方提供設計施工方案。乙方負責按規定的施工規范工藝進行施工。
3、若因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，相應的工期進行順延。
4、若因乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔，工期不變。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失，由乙方負責修復及賠償；
5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見或者增減工程項目，必須提前與乙方聯系，經甲乙雙方確認簽字施工圖與報價單后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，甲、乙雙方另
行約定。
6、若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝，甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。
7、工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。工程每一節點，乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。
8、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知三天內組織驗收，如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。
9、工程保修期從竣工驗收確認之日起算。對竣工驗收后由乙方安裝的隱蔽工程（水、電）保修期為十年（注明：若水、電工程屬于改位工程，則此工地原已安裝好的水電工程不屬于乙方保修范圍內）。
10、保修期內，由于乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題，乙方應無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任；保修期內如屬甲方使用不當造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費對相關部件進行維修或者更換。保修期結束后，乙方負責長期為甲方提供維修服務，直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。
六、關于安全生產和防火的約定：
1、甲方提供的施工要求應同乙方協商，施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。否則，乙方應負責修復和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結構、拆、改承重墻、加大樓（地）面荷載等方面的施工，乙方應提前準備相關施工方案并通知甲方，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認后再施工。
3、乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保障，并提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方應支付乙方 100 元；若甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，按該期應付款金額的0.5 %支付違約金，余下的工期順延。
2、由于乙方原因造成逾期竣工的，每逾期一天，乙方應向甲方支付100元違約金；逾期三十天仍未能竣工的，甲方有權單方解除合同，乙方應按照合同總金額的 10 %向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并承擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
5、工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程，由此造成無法驗收或者損失
的，相關責任由甲方承擔。
6、工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。
7、乙方未按照附件二《裝飾用料單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備，如因此給甲方造成損失的，乙方應承擔全部的賠償責任。
八、糾紛處理方式：
雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交裝修房屋所在地人民法院訴訟解決。
九、合同的變更和解除：
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方如需變更合同內容，應經雙方協商一致后，重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，并訂立終止合同協議后，才能解除本合同。
3、如由于乙方施工出現質量問題，甲方有權提出中止裝修，并與乙方協商共同解決。如協商不成甲方可以提出終止合同。
十、其它事項：
1、工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙(一把)交由乙方施工負責人保管，工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖（一套），由乙方當場負責安裝調試合格并交付給甲方。
2、本合同簽訂后，本工程乙方不得再進行轉包。
3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字（蓋章）之日起生效，并具有同等法律效力。
4、雙方簽認的裝飾工程報價單、施工圖以及經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與本合同具有同等的法律效力。
附件一：《裝飾施工內容表》
附件二：《裝飾用料單》
附件三：甲乙雙方身份證復印件各一份
本合同簽訂地點：
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
聯系電話：
年 月 日 年 月 日聯系電話：
有關裝修的合同5
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
裝修項目：
甲、乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條 工程概況和工程價款
1.項目地址：2.房型： 4 室 2 廳 1 廚 1 衛，施工面積：130 平方米。
3.工程總天數：60天
工程開工日期： xx 年 10月 15 日
工程竣工日期： xx 年 12月 15 日
4.工程價款 :( 壹 第二條 質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
2.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第三條 材料供應及付款方式
1.甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝修工程，非經甲方同意，不得擅自更換或挪作他用。乙方如擅自更換或挪作他用，應按材料的雙倍價款補償給甲方。
2.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
3.合同一經簽訂，甲方對工程竣工驗收后結算并付清工程價款，乙方開具收條，向甲方辦理移交及發放裝修工程保修書。甲方按合同總價的3%扣留質保金，一年以后沒有出現質量問題質保金全部返給乙方。
4.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，雙方簽字確認。增減項目的價款，當場結清。
第四條 工程工期及工程驗收
1.如果因乙方原因而延遲完工，按300元/天的違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。
2.在施工中，因工程質量、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
3.工程質量驗收，隱蔽工程需乙方通知甲方分段驗收，其它待工程全部結束后，乙方通知甲方進行竣工驗收。裝修過程中，若乙方刻意隱瞞隱蔽工程中的施工原料及工程質量造成安全或美觀影響，甲方有權要求乙方改進，若乙方拒不改進，甲方有權扣押工程款，直到乙方改進則返還。
第五條 其他事項
1.甲方
甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應通過甲方與鄰里友好協商。
2.乙方
應主動出示企業營業執照或其它說明，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地定期完成施工任務。
按照小區物業要求，負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的.管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，甲方概不負責，給甲方造成損失的，乙方全部賠償。
在施工過程中，乙方必須嚴格遵守小區物業管理的相關規定，因違反小區物業管理的相關規定發生的責任糾紛，由乙方自行負責處理。
嚴格履行合同，不要因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資。在裝
修施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收進合格之日算起，為3個月。
第六條 違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第七條 爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第八條 合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第九條 合同生效
1.本合同經雙方蓋章或簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主)(蓋章)：___ ____ 乙方(蓋章)：_________
電話： 電話：
年 月 日
有關裝修的合同6
甲方：
乙方：
為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，加強安全管理，明確雙方的安全責任，確保乙方在甲方檢維修及施工中的人身、生產和設備安全，根據國家有關法律法規，經雙方協商一致簽訂本協議。
一、 甲方安全責任
1、開工前甲方負責對乙方進行施工安全技術交底，并應有書面記錄或資料。
2、甲方有權要求乙方制定施工安全措施，并在開始施工前報甲方施工區域管轄單位、設備管理部門及安全管理部門備案。
3、甲方有權檢查、督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書，直至清退出場。
4、甲方指派專人負責與乙方聯系安全生產方面的工作。
5、甲方負責簽發安全作業證，并履行安全作業證許可手續。
6、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規程的抽考。
7、發生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責任由乙方承擔：
（1）人身傷亡事故；
�。�2）發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故；
�。�3）發生廠內火災事故；
（4）發生違章作業、冒險作業不聽勸告的；
（5）施工現場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的。
二、 乙方安全責任
乙方作為檢維修及工程項目的承包單位，對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：
1、乙方所提供的檢維修及承包工程要求的相關資質（營業執照、資質證書等）證明材料應真實、合法、有效。
2、乙方在甲方區域內施工過程中禁止從事超越本單位資質等級許可的業務或者以其他施工單位的名義承攬甲方工程。
3、乙方在甲方區域內施工現場的安全（包括人身安全和財產安全）、消防由乙方負責。實行施工總承包的，由總承包單位負責，分包單位向總承包單位負責，并服從總承包單位對施工現場的安全生產管理。
4、建立安全管理機構，對施工現場進行安全監督管理和監護。乙方應配備專職安全員（30人以下設兼職安全員），隨時檢查施工現場內的安全情況，及時排除發現的不安全因素，同時應經常與甲方安保部進行聯系和進行信息交流，隨時處理甲方發現的安全隱患及違章行為。
5、在施工中必須堅持安全第一、預防為主的安全生產方針，建立健全安全生產管理制度、消防安全制度、安全操作規程、安全生產責任制、防火責任制、保衛制度和群防群治制度。
6、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全勞務用工方面的法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員辦理人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。
7、必須在施工組織中編制安全技術措施，對于土方開挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程、垂直運輸機械安裝工程、拆除、爆破工程、等其他危險性較大的工程，應當編制專項安全施工方案，并報甲方籌建組（或所在施工區域所屬單位）審查批準，安保部備案后才能施工。
8、加強對施工現場和防護措施的檢查和管理，及時糾正違章指揮和違章作業、消除火災隱患，對隱患嚴重的現場或機械、電氣設備等，及時簽發停工指令，并提出改進措施，如期整改。
9、保證現場的機械裝臵、倉庫、運輸道路和臨時上下水道、電力網、照明、蒸汽管道、壓縮空氣管道、取暖設施和其他設施設備的安全。
10、施工現場的用電線路、用電設施的安裝和使用必須符合安裝規范和安全操作規程，并按照施工組織設計進行架設，嚴禁任意拉線接電。施工現場必須設有保證施工安全要求的夜間照明；危險潮濕場所的照明以及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的電壓。
11、乙方用于檢維修及工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要，并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定，且在有效期內，有明顯檢驗標識，乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。
12、開工前，乙方應到甲方辦理臨時出入證并佩戴出入證進入施工現場，出入證嚴禁轉借他人。
13、乙方負責施工前和施工中的安全教育和消防宣傳教育，組織、落實對本單位安全生產管理人員、作業人員的安全生產教育、培訓、考核工作，加強對職工安全生產的教育和培訓。對未經安全生產教育培訓的人員，嚴禁上崗作業。
14、乙方應向甲方提供特殊工種的工人名單(包括電工、焊工、架子工、司爐工、爆破工、機械操作工、起重工、塔吊司機及指揮人員、人貨兩用電梯司機等)、從事特殊工種人員特種作業操作證，保證特種作業人員持證上崗。乙方所使用的特種設備或機械，必須經國家有關部門檢驗并符合規范要求。
15、進入施工現場的乙方人員除遵守本單位的安全制度外，還必須遵守甲方安全管理制度，正確佩戴安全防護措施，嚴格按甲方制度規定的審批手續辦理《廠區動火安全作業證》、《廠區動土安全作業證》、《電器臨時接線證》等有關作業證后持證作業。
16、開工前，乙方應組織人員對施工區域、作業環境及使用甲方提供的設施設備、工器具等進行檢查，確認符合安全要求，一經開工，就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。
17、乙方施工人員只能在甲方規定的施工區域內進行施工作業，并裝設臨時圍欄或警告標志，禁止無關人員進入檢維修及施工現場。未經甲方同意，嚴禁進入甲方其它區域從事與施工作業無關的.作業及其他任何活動。乙方不得擅自使用與施工無關的甲方設施、設備；不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標識。
18、乙方施工過程中需使用電、水源，應事先與甲方相關部門取得聯系，不得私拉亂接。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。
19、乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清，確保安全文明施工。
20、保證現場一切材料（包括炸藥、、引線等危險品）的存放安全，規范使用；
21、按照國家規定，在有危險因素的設施、設備和易發生危險的區域設臵明顯的安全警示標識，并定期組織檢查、維修；
22、按照國家有關規定，配臵消防設施和器材、設臵消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保消防設施和器材完好、有效；
23、保證消防通道、疏散通道、安全出口暢通，并設臵符合國家規定的消防安全標志。
24、乙方對因工作需要臨時引進的第三方的各項安全事項負責。
三、施工安全保證金
1、根據工程量及合同款，綜合工作性質、工作內容及施工單位風險評價結果，乙方須向甲方繳納3000至10000元不等的安全保證金。乙方在施工過程中未發生人身重傷、生產和設備事故，于工程竣工驗收后將該保證金全額退還。
2、發生違章行為的施工單位需繳納罰款，原則上不在安全保證金內扣除，以現金形式繳納，對于逾期未繳納罰款的，將按罰款的1倍以上數額從安全保證金中扣除。
3、設計、施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。
4、如乙方對存在隱患和違章違紀行為逾期和屢糾不改或拒不整改和糾正的，每逾期一天，乙方需按200元至1000元/天向甲方繳納罰款。同時，甲方有權停止乙方施工，一切后果由乙方負責。
5、乙方在施工時，各種作業必須按本工種《安全操作規程》執行，特種作業人員必須持證上崗，以備雙方安全檢查人員的檢查，不得違章操作。對因違章造成甲方或第三方的財產損失和人身傷害，由乙方承擔全部責任。
6、甲方有權對乙方的施工場所進行安全監督、檢查，對違章、違紀行為有權制止、糾正或處罰。對拒絕、阻撓甲方檢查，或存在對甲方檢查人員打擊報負，甲方有權停止乙方施工，因此造成甲方的損失由乙方負責賠償，乙方的損失由乙方自負。
7、在施工中如發生安全事故，乙方要迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失。
8、乙方使用甲方提供的設施設備、工器具等造成損壞的，應照價賠償。
9、乙方人員無故到未經允許的生產區域施工或擅自動用甲方的設施設備等，乙方按100元至500元/人次向甲方繳納罰款。
10、乙方人員安全工作規程抽考不合格，乙方應承擔50元/人次的罰款；特種人員無證上崗乙方應承擔300元/人次的罰款。
11、吸煙：對于將香煙、火種帶入生產區的人員，一經查出，向甲方繳納罰款300元，將煙火帶入防爆區的向甲方繳納罰款5000元；外來人員在本公司內違章吸煙，未造成事故的，向甲方繳納罰款1000元，在防爆區吸煙的罰款10000元；外來人員在本公司內違章吸煙，造成事故的，視情節輕重，處以20xx元以上罰款直至追究刑事責任。
12、煙頭：對在乙方負責的域內檢查出的煙頭、煙灰、煙味，乙方分別按照300元/個，300元/個，500元/個的標準向甲方繳納罰款。
13、進入相關作業場所而勞動防護措施不到位（如未戴安全帽、高空作業未佩帶安全帶、不按要求佩帶防護眼鏡、絕緣鞋等 ），每人次繳納100元罰款；
14、不按要求辦理作業證私自進行作業或作業內容與作業證不符，每次罰款500－1000元；
15、辦理作業證而不履行安全措施（如不備滅火器材、不清理現場、無人監護等），每項次風罰款300元；
16、使用臨電過程中安全保護措施不到位（如無漏電保護裝臵、使用破損電源線、不規范架設電源線以及電焊地線不就近接或不在同一構件等）每項次罰款300元；
17、乙方施工人員在甲方從事檢維修及施工過程中，一年內累計發生三次（含三次）以上一般性違章行為的，該員工一年內禁止在甲方從事檢維修及施工活動；乙方施工人員在甲方從事檢維修及施工過程中發生威脅自身生命及對甲方財產及人身安全構成重大威脅的違章行為的，該員工終身禁止在甲方從事任何檢維修及施工活動。
18、對于施工現場的安全隱患，甲方安全員出具《安全整改通知單》，情節嚴重的直接罰交風險補償金，并根據現實情況訂出整改期限。在到達整改期限最后一天，由甲、乙方安全員共同檢查整改落實情況：
（1）若已落實，雙方安全員簽字；
（2）若因特殊情況未能落實，必須寫明情況和再次限定整改期限；
�。�3）無特殊情況未能落實，乙方向甲方繳納1000元罰款；
�。�4）連續兩次未能落實，乙方向甲方繳納3000元罰款；
（5）已整改過的安全隱患如再次出現，乙方向甲方繳納3000元罰款。
19、對重大和特大安全事故的考核
（1）乙方在甲方區域內施工，發生重傷事故一人次的，甲方扣罰乙方工程款5%；
（2）乙方在甲方區域內施工，一次發生重傷事故多于一人次的，甲方扣罰乙方工程款10%；
�。�3）乙方在甲方區域內施工，發生死亡事故一人次的，甲方扣罰乙方工程款15%；
（4）乙方在甲方區域內施工，發生死亡事故超過一人次的，甲方扣罰乙方工程款20%。
20、對施工工地保衛安全方面的考核
�。�1）乙方負責本施工區域內及已安裝設備及零部件的安全保衛工作。如：防火、防盜、內部治安、人員出入等。因安裝的設備及零部件丟失其責任乙方自負；如因此影響交工時間，甲方可按影響天數每天扣除乙方1%工程款；
（2）乙方必須加強本單位人員的教育和管理，如乙方人員盜竊施工或甲方生產物資、及個人財產的，根據盜竊物資金額，乙方向甲方繳納1000元以上的罰款，構成犯罪的，移交司法機關依法追究其責任；
�。�3）凡是要開洞、拆墻的，必須事先通知甲方并征得甲方同意。乙方必須安排保衛人員進行值班，嚴格按時間要求進行封堵。如果條件不具備開洞或未按時間進行封堵的，乙方保衛人員失職所發生問題由乙方負責。
21、對火災事故的經濟處罰
�。�1）火災事故的劃分
①一般火災事故：燒毀財物損失5萬元以下且無人員死亡的火災事故。
②重大火災事故：具有下列情形之一的為重大火災事故，死亡一人以上（含一人）；燒毀財物損失5萬元以上。
�。�2）事故責任的劃分
�、賱踊饐挝粚σ騽踊鹨l的火災事故負主要責任；
②其他相鄰施工單位必須協助動火單位做好防火工作，對因動火引發的火災事故根據事故原因承擔一定責任。
�。�3）對事故責任單位的考核
�、僖话慊馂氖鹿实闹饕熑螁挝�，承擔事故造成的直接經濟損失，并按直接經濟損失大小繳納風險補償金：
直接經濟損失≤5000元的，罰款5000元；
5000＜直接經濟損失≤10000元，罰款10000元；
10000＜直接經濟損失≤50000元，罰款50000元。
�、谥卮蠡馂氖鹿实闹饕熑螁挝唬袚鹿试斐傻闹苯咏洕鷵p失，取消其在我單位的施工資質并扣罰所有工程款。
�、燮渌噜徥┕挝话此撠熑谓o予3000元以上罰款。
五、未盡事宜，甲乙雙方另行協商后形成補充協議，補充協議與本協議有同等效力。
六、本協議執行過程中，如發生爭議，由雙方協商、調解燈管解決；若經協商、調解不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起訴訟，主合同或協議對爭議解決另方法有約定的除外。
七、甲乙雙方必須嚴格執行本協議，主合同或協議對安全方面的責任未約定或約定與本協議不一致的，以本協議為準。
八、本協議經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效，履行期限至雙方的主合同或協議履行完畢止。
九、本協議一式兩份，甲乙雙方各執壹份。
十、本協議簽訂地點為甲方住所地。
甲 方：
法定代表人：
委托代理人：
聯系電話：
簽訂時間： 年 月 日
乙 方：
法定代表人：
委托代理人：
聯系電話：
簽訂時間： 年 月 日
有關裝修的合同7
甲方(屋主)：
乙方(施工方)：
甲方雇傭乙方裝修甲方位于______________房屋，甲乙雙方應共同遵守以下條款：
一、裝修項目及價格
(一)水電安裝
水路：包括兩個衛生間、廚房、陽臺的水路、燃氣管路的敷設安裝。電路：由甲方指定增設的室內開關、插座以及燈具的安裝。
價格：水電安裝費用總價為元整(含人工費、沙子水泥材料費以及建筑垃圾倒放費等)。
(二)地面、墻面貼磚
1、地面客廳、餐廳、兩個衛生間、廚房、陽臺以及過道等，單價為______元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
2、墻面：兩個衛生間、廚房、三個房間飄窗以及廚衛門窗包封等，單價為______元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
3、碰角：所貼墻面直角對接處，單價為______元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
4、踢腳線：餐廳、客廳以及過道處等，單價為______元/米(含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
5、其他：貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時，不發生費用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共元;門窗包封時按實際碰角長度計算(即單價為_______元/米，含人工、水泥砂漿、輔料，不含主材磚)。
(三)砌灶臺
灶臺總長度約米(以實際尺寸為準)，灶臺面寬0.55-0.6米，混磚結構。單價為元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材，不含主材磚及柜門)。
(四)陽臺封窗
陽臺封窗采用鋁合金窗，厚度mm的南南鋁材，厚度0.5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價為元/平方米(含安裝費、材料費)。
(五)地面找平
三個房間用水泥砂漿找平，與客廳貼磚后高度相對找平。單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料)。
二、具體要求
(一)乙方自己準備專業工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區物業管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。
(二)裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的`狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發現的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。
(三)乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。
(四)乙方在保證裝修質量的前提下，應保護和節約材料和用具。如造成人為的損壞、浪費和丟失，乙方須賠償。特別是貼磚時應注意避免耗材過大，須認真仔細選磚，有瑕疵(砂眼、破損、色差、變形等)的不浸泡不采用。
(五)乙方在裝修中應設法及時補救裝修缺陷，如不能補救，甲方可以要求返工或賠償，直至達到裝修要求為止。
(六)施工中所需的水泥、砂子、磚、鋼筋等原材料由乙方承擔(其余由甲方自行選購)，所使用的原材料須符合國家相關房屋建筑行業標準，無污染。
(七)乙方所提供的水泥為海螺牌，標號為32.5;砂子為河砂。
(八)水電安裝滿足甲方安全、放心、正常使用要求，開關插座無松脫以及線路無漏電、漏水等現象。
(九)貼磚要求平整、平直、無空鼓、松動、脫落、起翹等現象，接縫(含碰角)大小一致、平直、工整，踢腳線平直并與墻面水平一體。
(十)灶臺必須牢固、安全，無漏水現象;鋁合金窗安裝牢固、安全，無漏雨漏風現象，材質必須符合國家相關行業標準。
有關裝修的合同8
甲方(發包人)：_____法人執照號碼：______
法定代表人：______ 地址：_________
委托代理人：_____ 身份證號：_____聯系電話：____
乙方(承包人)：____營業執照號碼：______
法定代表人：_____地址：_________
委托代理人：____身份證號：___聯系電話：___行業準入證號碼：____
工程設計師：____身份證號：_________
施工負責人：____身份證號：_________
丙方：_____ 社團登記證號碼：____地址：_____
法定代表人：____聯系電話：______
委托代理人：____身份證號：______
合同簽訂地址：_________
根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(建設部第110號令)及其它有關法律、法規，結合室內裝飾裝修工程的特點，三方在平等、自愿、友好協商的基礎上，就甲方裝飾裝修工程的有關事宜，達成以下協議：
第一條 工程概況
1.1 施工地點：_________。
1.2 工程裝飾裝修面積：_________。
1.3 工程戶型(以房管局登記備案為準)：____。
1.4 施工內容及做法(見附件1：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同施工項目確認表》、附件2：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程內容和做法一覽表》及附件3：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。
1.5 工程承包方式，經商定采取下列第___種方式： (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件4：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設備明細表》); (2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(發包人)提供其余部分材料(見附件4及附件5：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同發包人提供材料、設備明細表》); (3)乙方(承包人)包工、甲方(發包人)提供全部材料(見附件5)。
1.6 工程期限：
開工日期：____年____月____日; 竣工日期：___年____月___日。
1.7 工程款：本合同工程造價為人民幣____元，金額大寫：____(見附件6：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。 若變更施工內容或材料等，變更部份對應的工程款按實際發生另計。
第二條 工程質量標準
2.1 本工程質量執行國家標準GB50096-1999《住宅設計規范》、GB50327-20xx《住宅裝飾裝修工程施工規范》、 GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等相關國家和行業標準。
2.2 裝修室內環境污染控制應嚴格執行GB50325-20xx《民用建筑工程室內環境污染控制規范》等相關國家、行業和地方標準。
2.3 其它約定標準(在"是"或"否"對應的"□"中打"√"或填寫其它標準)： (1)GB/T18883-20xx《室內空氣質量標準》□是□否執行; (2)____。
第三條 丙方的責任
3.1 根據甲方的需要，負責組織不少于_________家具備資質的裝飾裝修設計和施工單位為甲方進行工程方案的設計與工程報價，供甲方擇優選擇;若甲方對以上丙方組織的設計和施工單位均不滿意時，丙方有義務再次組織新的設計和施工單位與甲方接洽。在甲方與設計施工單位接洽過程中，丙方可向甲方提供中立的免費咨詢服務，以協助甲方挑選實用、符合甲方需求的設計和施工方案，并在可能的情況下，爭取設計施工單位的免費設計。甲方亦可另尋設計單位或自帶設計方案。由甲方與設計單位簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程委托設計合同》，約定具體事宜。
3.2 根據甲方的需要，組織材料供應商為甲方配售建筑裝飾材料，同時組織具備資質的檢測實驗室對以上材料進行免費驗收，確保達到相關國家標準的要求。甲方亦可自行選購材料，并選擇丙方組織的檢測實驗室進行有償驗收。 材料驗收單位為___，具體可參見《廣東省室內裝飾裝修工程材料委托驗收合同》(合同編號：___)。
3.3 根據甲方的需要，組織具備資質的工程監理單位有償為甲方作工程投資、質量、進度等方面的監理和驗收服務。由監理單位與甲方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程委托監理合同》，約定具體事宜。 工程監理單位為____，具體可參見《廣東省室內裝飾裝修工程委托監理合同》(合同編號：_____)。
3.4 根據甲方的需要，在本工程竣工后，組織具備資質的檢測實驗室對室內環境質量進行有償檢測驗收，以確保達到GB50325-20xx《民用建筑工程室內環境污染控制規范》及其它約定標準的要求。丙方保證其所組織的檢測實驗室檢測收費不高于市場平均價。由環境檢測驗收單位與甲方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程室內環境檢測委托合同》，約定具體事宜。 環境檢測單位為___，具體可參見《廣東省室內裝飾裝修工程室內環境檢測委托合同》，約定具體事宜。
環境檢測單位為_________，具體可參見《廣東省室內裝飾裝修工程室內環境檢測委托合同》（合同編號：_________）。
3．5對檢測驗收室內環境質量不合格的項目，丙方應督促乙方進行治理或返工，直至達標為止。
3．6合理監控工程款，向甲方保證工程款的安全；在乙方順利履行職責時，按約定及時向乙方出示同意撥款證明材料；工程款有結余時，及時同意甲方取走工程結余款。在施工項目變更時，負責督促甲方補交增加項目對應的工程款或保證甲方能取回剩余的工程款。在甲乙兩方出現糾紛、甲乙兩方尚未對糾紛達成統一意見并提供有效書面材料時，不得同意甲方提走剩余的工程款（具體可參見4．1款）。
3．7負責與合同有關事項的組織協調工作。當甲方委托丙方組織相關建材配售、工程監理及環境監測單位或委托丙方組織工程驗收時，丙方應及時履行職責，以不影響工期為準。因丙方原因造成工程延期的，責任由丙方承擔。
第四條甲方責任
4．1本合同簽定后_________日內，甲方需將全部工程款項存繳于丙方指定的特約帳戶，并由甲方和丙方共同監管和發放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可，甲方或丙方無權單方面提取款項。
若甲方委托乙方購買材料，則乙方購買材料對應的款項屬本工程款的一部分，應一同繳存于以上特約帳戶。若變更施工，增加工程對應的材料和施工等費用款項應一同繳存于以上特約帳戶；但若精簡工程，除非另有約定，減少施工所對應的費用款項不得提前從該特約帳戶提出，須等工程完工后再返還甲方。
本工程款項特約帳戶為：
開戶名：_________
開戶行：_________
帳號：_________
4．2開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，并進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施。若甲方自帶設計方案，在現場交底前還應向乙方提供經確認的施工圖紙或施工說明文件_________份。
4．3向乙方提供施工所需水、電等設備，并說明使用注意事項，水電費用由_________方承擔。負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續及應當由甲方支付的相關費用。
4．4遵守物業管理的各項規章制度，并負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系
�。�1）隨意改動房屋主體和承重結構。
�。�2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
�。�3）在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
（4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。
�。�5）強令承包人違章作業施工的其它行為。
4．6凡涉及4．5款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房管部門批準。
4．7施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
4．8指派_________為甲方駐工地代表（如有需要），負責合同履行和對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記、簽證手續和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應視為甲方對有關事宜的確認。
第五條乙方責任
5．1根據施工圖紙或施工說明，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
5．2指派_________為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應視為乙方對有關事宜的確認。
5．3嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規范、防火安全規范和環境保護規定。
5．4積極配合甲方委托人和丙方開展正常工作。配合甲方委托的工程監理開展工作，做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收，編制工程結算。安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
5．5嚴格執行建設行政主管部門施工現場管理規定：
�。�1）無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管理設施。
�。�2）遵守物業管理規定的施工時間，不得擾民及污染環境；
�。�3）因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由承包人承擔修理和損失賠償的責任；
�。�4）負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護；
（5）保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔；
（6）負責將裝修垃圾裝袋，及時清運到物業指定位置，并支付物業管理所收的相關費用。
5．6自備施工工具，并充分利用輔材和主材，減少材料浪費。一般材料的損耗率應不高于_________%，特殊材料損耗率的約定：_________。乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的部分，其費用由乙方承擔。
5．7向甲方提供項目完善、清楚規范的報價文本，根據工程實際情況由專業的報價師或報價系統提供標準報價。甲乙雙方達成一致后，在施工項目不變更的情況下，工程的結算價格與預算價格誤差不超過_________％，超出部分由乙方承擔。
5．8甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條工程變更
6．1合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目，在增加制作之前，乙方作預算造價；如需變更，甲乙兩方須協商一致，參照同類工程價格調整相應費用，并告知丙方。
6．2增加項目所需的費用，必須在增加項目施工前一次性交納至丙方指定的本工程款項特約帳戶，由甲丙雙方監督發放（參見4．1款及附件7：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程變更單》）。
6．3合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目，三方協商一致后，調整相應費用，并約定：甲方單方面要求減少施工項目所對應的費用（以工程預算為基礎），應劃撥%給乙方作為補償；乙方提議或要求減少施工項目，經甲方及丙方同意后，其對應的費用按原預算的100%在工程完工后返還給甲方。
第七條關于工期的約定
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，甲乙兩方須協商一致，共同簽署書面變更單，并告知丙方。同時調整相關工程費用及工期。工程變更單是竣工結算和順延工期的依據。
7．1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意并告知丙方。
7．2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由甲方承擔。
7．3因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責任由乙方承擔。
7．4因丙方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由丙方承擔。
7．5因設計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的`因素，影響工期，工期相應順延，甲乙丙三方均不承擔該責任。
第八條關于工程質量、驗收和保修約定
8．1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：
�。�1）材料驗收；
�。�2）隱蔽工程驗收（包括水、電等隱蔽工程的驗收）；
（3）竣工驗收（包括室內環境質量驗收）；
�。�4）其他約定的項目驗收。
8．2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，并告知丙方。甲方自接到通知起_________日內組織工程驗收，_________日內組織室內環境質量檢測驗收（根據國家標準，室內環境質量檢測驗收須于竣工七天以后進行），并辦理驗收、移交手續。如甲方（或甲方委托人）在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方和丙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用（看管等費用另行約定）。
當甲方接受丙方組織工程監理及環境檢測單位時，丙方有義務督促相關工程監理及環境檢測單位進行工程驗收，并協助驗收；因工程監理及環境檢測單位原因造成驗收延遲時，由工程監理及環境檢測單位擔負延遲責任。
甲方提前入住，視為驗收合格，甲方應自行承擔工程有關的質量問題，但乙方仍應承擔合同的保修責任（詳見附件8：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程質量驗收單》）。
8．3甲方委托的工程監理代表與乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。如復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此影響工期，責任由甲方承擔；若復驗不合格，其復驗及返工費由乙方承擔，責任由乙方承擔，但工期也予以順延。
8．4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，其返工費用及材料費用由甲方承擔，工期順延。
8．5由于乙方原因造成質量事故，其返工費用及材料費用由乙方承擔，工期不順延。
8．6本工程自驗收合格后三方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為_________年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為_________年，電路工程的保修期限為_________年。同時由甲乙兩方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協議》（詳見附件9：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協議》）。
第九條關于工程款結算與支付的約定
9．1款項往來均應出具收據，施工結束乙方應開具統一發票交于甲方。
9．2本合同生效后，丙方根據甲方書面認可分_________次，按下表約定支付工程款，尾款在保修期滿后，并無發生任何工程質量問題時一次結清。
┌───┬─────────────┬────┬────────────┐
│ 批次 │撥款時間│付款比例│ 備注 │
├───┼─────────────┼────┼────────────┤
│第一次│開工前 天 │% │如提前完工，甲方丙方應相│
├───┼─────────────┼────┤應提前劃撥相應工程款項。│
│第二次│工期過 %，工程進度過 %│% │保修期滿，付清尾款。│
├───┼─────────────┼────┤│
│││││
├───┼─────────────┼────┤│
│││││
├───┼─────────────┼────┤│
│││││
└───┴─────────────┴────┴────────────┘
9．3在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認（階段驗收）及撥款要求后，甲方和丙方應在三個工作日內組織前期工程確認或階段驗收，并在確認或階段驗收達標后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料；甲方或丙方對前期工程提出異議時，應在異議解決后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料。
9．4除尾款外的工程款結清后，辦理移交手續（詳見附件10：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程結算單》）。
9．5本合同工程款在存放于特約帳戶時所產生的利息歸_________方所有；每批次工程款劃撥手續費用由_________方支付。
第十條關于材料供應的約定
10．1本工程使用的建筑裝飾材料，應為符合工程設計要求和《室內裝飾裝修材料有害物質限量標準》系列國家標準的合格產品，并具有法律效力的合格證書或檢驗報告。
10．2甲方負責采購供應的材料、設備應按時供應到現場，并與乙方辦理好交接手續。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。乙方發現由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經組織檢測驗收后交乙方保管。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
10．3甲方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定室內裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作它用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
10．4乙方負責采購的材料、設備，經組織驗收后，由甲方確認備案，不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的一切損失由乙方負責。
第十一條有關安全施工和防火的約定
11．1甲方提供的施工圖紙或施工要求說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
11．2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
11．3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第十二條違約責任及獎勵約定
12．1一方當事人未按約定履行合同義務給他方造成損失的，應當承擔賠償責任；因違反有關法律法規受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
12．2一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知其他兩方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
12．3甲方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延部分工程款千分之_________的違約金。
12．4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，應向甲方支付本合同工程造價金額千分之_________的違約金。
12．5丙方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延部分工程款千分之_________的違約金；丙方無正當理由未按約定同意甲方提取工程結余款，每延誤一日，應向甲方支付結余款千分之_________的違約金。
12．6開工后，甲方提出提前完工的要求，乙方遵照甲方需求，在保證施工質量的前提下，每提前一天，甲方應獎勵乙方人民幣_________元。
第十三條爭議或糾紛處理
13．1甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，經甲乙雙方同意，可由丙方進行調解，或提請其他個人或組織調解。
13．2本合同在執行中發生的任何爭議，調解不成時，選擇以下第_________種解決方式：
�。�1）提請_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其它約定
14．1乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償甲方損失。
14．2施工期間，若甲方或丙方發現乙方違規施工或有其他違反合同的行為時，有權要求乙方暫時停工，與乙方交涉，要求返工或作相應補救措施，情節嚴重時，甲方有權終止合同。施工期間，甲方無正當理由阻止工程施工，或拒絕按約定支付工程款項，經乙方交涉無果時，乙方有權中止合同。
14．3施工期間，甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管；工程竣工驗收后，乙方應將門鑰匙交還給甲方。
14．4工程竣工經丙方驗收合格交付甲方使用后，甲方在保修期后使用過程中再發生任何質量的問題，乙方不再承擔質量責任；但乙方可優先為甲方提供有償維修服務。
14．5其它補充約定：
�。�1）_________。
�。�2）_________。
第十五條附則
15．1本合同經甲、乙、丙三方簽字（蓋章）后生效。除保修條款之外的其它條款，在工程驗收、交接完畢，甲方支付相應款項后自動終止；保修期滿，甲方支付保修對應尾款后有關保修條款終止。合同文本一式三份，甲、乙、丙三方各執一份。
15．2本合同簽定后工程不得轉包。
15．3本合同附件為本合同的有效組成部分，經三方簽字（蓋章）后生效，具同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________委托代理人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
丙方（簽章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________
_________年____月____日
有關裝修的合同9
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目: 宅裝修項目
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:
2.總計施工面積: 平方米。
3.委托方式:包工包料
4.工程開工日期: 年 月 日
5.工程竣工日期: 年 月 日
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫) 。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
第四條:材料供應
乙方提供所有材料設備 ,所有材料及設備詳見裝修清單。
第五條:付款方式
合同一經簽訂,在工程完工前付清所有款項。
第六條:工程工期
如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
第七條:工程驗收
乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在7天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
第八條:其他事項
1. 甲方責任
必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2.乙方責任
指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的.實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同經雙方簽字后生效。
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方: 乙方:
簽約日期:20xx年2月25日
有關裝修的合同10
委托方（甲方）：___________
承接方（乙方）：___________
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：___________________________________
2、居室規格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米。
3、施工資料：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工資料單》和施工圖。
4、委托方式：____________________________________________
5、工程開工日期：______年______月______日
6、工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元；
2、人工費__________元；
3、設計費__________元；
4、施工清運費__________元；
5、搬卸費__________元；
6、管理費__________元；
7、其他費用（注明資料）______________元。
甲方（業主）：___________（簽章）乙方：___________（簽章）
住所地址：___________企業地址：___________
郵政編碼：___________郵政編碼：___________
工作單位：___________法人代表：___________
委托代理人：___________委托代理人：___________
電話：___________電話：___________
簽約地址：___________簽約日期：___________
有關裝修的`合同11
發包方(以下簡稱甲方)：_________
委托處理人(姓名)：_________
單位：_________
住所地址：_________
聯系電話：_________
BP機號：_________
承包方(以下簡稱乙方)：_________
單位名稱：_________
營業執照號：_________
注冊地址：_________
法定代表人：_________
委托代表人：_________
本工程設計人：_________
施工隊負責人：_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：_________
1.2 工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)
1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限_________天;
開工日期_________天_________月_________日;
竣工日期_________天_________月_________日;
1.5 合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_________元
金額大寫：_________
(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
1、甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 甲方工作
4.1 開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第六條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料供應
7.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
1、工程量變化或設計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的.其他情況。
8.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
8.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4 因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第九條 質量標準
雙方約定本工程質量按下列第_________項標準執行：
(1)《北京市家庭裝飾工程質量驗收規定》
(2)其它規定：______施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收： 1、___2、___3、__ 乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；
10.2 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移手續（見附表九：工程結算單）；
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為壹年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：
1、此合同簽訂地為：本市___家庭裝飾裝修市場，工程款分兩次支付：第一次于開工前三日，甲方向乙方支付合同總金額的60%，即 __元；第二次于工程進度過半，將剩余工程款的40%，即___元，由市場的有關管理部門負責代收。（注：此種工程款支付方式僅限于在市場內簽訂的合同使用，合同需經市場有關管理部門認證）
2、合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款；
3、其它支付方式：____；
11.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后___日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表九：工程結算單）并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。
11.3 工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。
第十二條 違約責任；
12.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失；
12.2 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
12.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；
12.4 甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金___元；
12.5 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；
12.6 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金___元；
第十三條 合同爭議的解決方式；
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第____種方式解決；
1、向_________仲裁委員會申請仲裁；
2、向_________人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規定；
14.1 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的___地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）__元（此費用不在工程價款內）；
14.2 施工期間，甲方將外屋門鑰匙___把，交給乙方施工隊負責人___負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖 ___把，由乙方當場負責安裝交付使用。
14.3 施工期間，乙方每天的工作時間為： 上午___點___分至___點___分； 下午___點___分至___點___分。
第十五條 附則；
15.1 本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
15.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3 甲、乙雙方直拉簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
15.4 凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關管理部門各執一份。
15.5 合同履行完后自動終止。
15.6 本合同實行當事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區（縣）的工商行政管理分局進行合同鑒證，以保護合同雙方當事人的合法權益。
第十六條 其它約定條款_________.
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：___法定代表人（簽字）：_____
委托代理人（簽字）：___委托代理人（簽字）：_____
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
_______年____月____日______年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見（市場合同認證章：）
委托代理人（簽字）：______ 聯系電話：____
________年____月____日
工商行政管理機關簽證意見：_________
經辦人：_________
_________年____月____日
有關裝修的合同12
根據《中華人民共和國經濟合同法》,以及裝飾行業的有關規定,經雙方協商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條工程項目
甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務：
工程地址：_____________________________
第二條設計收費及支付方法
�。ㄒ唬┍竟こ淘O計收費按照國家和現行市場收費標準執行。
經甲乙雙方商定設計收費為_______元/平方米（套內使用面積,不含電腦效果圖）,估算總收費_______元,金額大寫______________元。
�。ǘ└犊罘绞�
甲乙雙方采用以下付款方式
1、量房前付預付款_______元（其中_______元上門測量費和_______元方案費）；
2、方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙；
3、出電腦效果圖,價格：_______元/張（a4）；
第三條設計內容及完成日期的約定
�。ㄒ唬┮曳教峁┑脑O計圖中應有詳細的設計說明。
（二）平立面圖
1、原房型圖
2、墻體改造圖
3、平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現場制作的家具立面圖（根據實際情況出或者不出）
7、門立面圖（根據實際情況出或者不出）
6、廚房、衛生間局部立面圖（定做的廚房除外）
7、電視背景墻立面圖
8、其它現場需施工墻面的立面圖
�。ㄈ┢拭鎴D
1、應標明材質、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
�。ㄋ模┧娛┕D
�。ㄎ澹┘滓译p方約定,從合同生效之日起,7天內完成平面方案圖；
平面方案甲方通過后,乙方在7天內完成全套施工圖。
第四條雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑�
1、如期向乙方提交設計所需的資料（物業認可的房型圖、結構平面圖）,并保證所提交資料質量達到工程設計要求；
2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費；
3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔；
4、在甲乙雙方確定方案后,進行施工圖設計階段過程中,由于甲方原因需要變更原設計方案的（如整體風格的變動、整體方案的推翻等,不包括個別房間布置和擺設的局部修改）,甲方須一次性付給乙方30％設計返工費,再進行第二次方案設計；
�。ǘ┮曳截熑�
1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件,并保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規范的要求,符合甲方的`建設使用要求；
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；
第五條違約責任
�。ㄒ唬┯捎谝曳皆蚨鴽]有按本合同規定的時間提交設計文件時,乙方從應提交日期的次日起計算,向甲方賠償延誤設計損失_______元違約金/天；
�。ǘ┮曳讲宦男泻贤瑫r,應雙倍返還甲方預付款,同時返還已收取預付款外的全部設計費；
�。ㄈ┘追轿赐ㄟ^乙方所做的方案,乙方退還甲方預付款中的方案費,但測量費不退,同時方案圖紙歸乙方所有；
（四）甲方通過方案,但不認可施工圖,則甲方不退還所有預付款,同時不得帶走施工圖紙。
第六條合同生效、中止與結束
（一）本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負責人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。
（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件,甲方按本合同規定付清全部設計費之日起,結束本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
第七條合同糾紛解決方式
本合同在執行過程中發生糾紛,雙方協商不成時,采取下列第____種方式解決：
一、向消費者委員會申請調解；
二、向有管轄權的人民法院起訴；
三、其它解決方式：_______________。
第八條未盡事宜與附加條款
�。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜由甲乙雙方協商確定,并形成書面協議作為本合同附件執行。
�。ǘ┍竞贤郊訔l款如下：
1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；
2、設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題（上門服務二次）；
3、設計師免費參加工程竣工的驗收（工地現場圖紙驗收）（一次）；
4、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務（一次）；
第九條合同文本
一、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。
三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
四、合同履行完后自動終止。
甲方：_______乙方：_______
簽章：_______簽章：_______
簽約地址：_______簽約地址：_______
簽約日期：_______簽約
日期：______
有關裝修的合同13
發包方(簡稱甲方)：_________________________
承包方(簡稱乙方)：_________________________
甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下合同條款，供雙方共同遵守。
一、工程概況：
1. 裝飾施工地點：
2. 住房結構：房型 房 廳 套，施工面積平方米。
3. 裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期：自_____年____月___日開工，至_____年____月____日竣工，工期共____天。
二、工程價款及結算的約定：
1.工程總價款：￥_______元，大寫(人民幣)：________________，詳見本合同裝修工程報價單。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一期：對預算設計認可簽訂合同之日支付工程總造價的%，即￥ 元作為訂金；
(2)第二期：合同簽訂后開工前支付工程總造價的 %，即￥ 元；
(3)第三期：施工過程中工期進度過半時支付工程總造價的 %，即￥ 元；
(4)第四期：竣工驗收合格后日內支付工程總造價的剩余 %，即￥ 元。
三、雙方責任：
1.甲方責任：
（1）甲方應在開工前一天，向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
�。�2）做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
（3）如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。
�。�4）根據乙方提供的需求按時提供自購材料。甲方自購的材料自行負責將該裝修材料搬運到施工場地內。
�。�5）清除裝修場地內影響到乙方施工的障礙物。
2.乙方責任：
�。�1）參加甲方組織的施工設計方案現場交底，并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。
（2）乙方指派 為乙方駐工地負責人，全權負責合同履行。
�。�3）乙方在裝修期間全程承擔現場管理裝修施工質量和施工人員等職責，對本次裝修工程的質量、工期及施工現場安全負責。
�。�4）工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
（5）乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員；如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑議，乙方應無條件更換。
四、關于材料供應的約定：
1.甲方提供的材料：甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供施工工具；乙方提供的材料：見附件二《裝飾用料單》。乙方應嚴格按照附件二《裝飾用料單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備；未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量標準；如不符合設計、施工要求、質量、規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
4.乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。
5.為保證工程的正常進行，乙方必須至少提前七天書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的'清單，并同時提供所需材料的損耗數量。以便甲方按計劃進行采購材料。甲方應一周
內向乙方提供甲方自購材料的時間、數量的計劃書。以便乙方正常進行施工。
五、關于工程質量及驗收的約定：
1.本工程執行中華人民共和國建設部（20xx）110號文《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和家裝行業施工規范、質量評定驗收標準。
2.本工程由乙方提供設計施工方案。乙方負責按規定的施工規范工藝進行施工。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔，工期不變。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失，由乙方負責修復及賠償；
5.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，必須提前與乙方聯系，經甲乙雙方確認簽字施工圖與報價單后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
6.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝，甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。
7.工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。工程每一節點，乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。
8.工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。
9.工程保修期從竣工驗收確認之日起算。對竣工驗收后由乙方安裝的隱蔽工程（水、電）保修期十年（注明：若水、電工程屬于改位工程，則此工地原已安裝好的水電工程不屬于乙方保修范圍內），其他保修期貳年。
10.保修期內由于乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任；保修期內如屬甲方使用不當造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費。保修期結束后，乙方負責長期為甲方提供維修服務，直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。
六、關于安全生產和防火的約定：
1.甲方提供的施工要求應同乙方協商，施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南，防止相鄰居
民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。否則，乙方應負責修復和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓（地）面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認后施工。
3.乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。
七、違約責任：
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方元，甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，按該期應付款金額的%支付違約金，工期順延。
2.由于乙方原因，逾期竣工的，每逾期一天乙方向甲方支付元違約金，逾期天仍未能竣工的，甲方有權單方解除合同，乙方應按照合同總金額的%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并承擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
5.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。
6.工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。
7.乙方未按照附件二《裝飾用料單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備，如因此給甲方造成損失的，乙方應承擔全部的賠償責任。 8.如在施工過程中，產生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任，甲方只向乙方追究賠償責任。
八、糾紛處理方式：
雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交裝修房屋所在地人民法院訴訟解決。
九、合同的變更和解除：
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方如需變更合同內容，應經雙方協商一致后，重新簽訂補充條款。
有關裝修的合同14
上訴人（原審被告）：____置業顧問有限公司
地址：____市ZZ區美湖路ZZ號
法定代表人：_________
被上訴人（原審原告）：_________女士
地址：____市____區____街
原審被告：____A房地產開發有限公司
地址：____市____區____東路____號
法定代表人：
上訴請求：
1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人____V置業顧問有限公司、____A房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：
一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。
首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。
其次，上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。
最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此，上訴人已經充分履行了委托合同的`裝修咨詢義務。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。
二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。
前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。
總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
____市中級人民法院
上訴人：____置業顧問有限公司
（蓋章）
日期：20_________年_________月_________日
有關裝修的合同15
1、工程名稱：_______________酒店改造工程
2、工程內容：_______________酒店改造及檢修
3、承包范圍：_______________兩臺電梯改造，包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統、轎門電子感應光幕、對重緩沖器、鋼絲繩，電梯轎廂裝潢，電梯導靴襯，電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。
4、承包方式：包工包料
5、工期：__________年_____月_____日---__________年_____月_____日
第一條、工程價款與支付
1、合同價款的確定依據現行國家、省、市有關文件及“工程預算書”定額執行。
2、本工程價款計算確定為人民幣__________萬元。決算金額不得超過本金額，超支部分甲方不予支付。
3、工程款的撥付：合同簽訂后付工程造價25%的工程預付款，工程完工支付25%，其余的50%為質量保證金，保修期滿無質量問題后支付。
第二條、工程質量
1、工程質量必須達到現行國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件，經協商本工程的質量等級約定為合格。工程質量必須符合市技術監督局的要求。
2、工程施工必須按照施工圖來進行，必須達到效果圖的標準，完工后達到甲方及有關部門驗收合格標準。
3、工程質量達不到上述要求時，乙方負責無償返修，直至達到要求，同時承擔由此造成的各種相關費用損失，并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。
第四條：雙方的責任
1、甲方責任：
1.1、會審施工圖紙。
1.2、提供具備施工條件的施工場地。
1.3、因甲方原因影響施工工期將相應順延，由此發生的費用由甲方承擔。
2、乙方責任：
2.1、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設計、資質證明及工程進度、材料設備計劃等施工必備手續。
2.2、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔。
2.3、乙方必須使用符合國家質量標準的原材料，如因使用原材料不合格造成工程質量問題，無論是否超過保修期，乙方均負責賠償直接和間接損失。
2.4、乙方負責施工安全，施工期間因乙方造成的'一切事故，乙方負全部責任。
2.5、合同生效一周內乙方必須進入現場施工，如逾期未進入現場施工，甲方有權單方終止合同，乙方返還預付款并按法定標準(1%)支付違約金。
2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失，經甲方確定直接損失和間接損失后，由乙方承擔。
第五條：竣工驗收與保修
1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。
甲方收到竣工資料10天內組織有關部門進行驗收。
2、工程竣工驗收后，按照國家有關保修條例要求在乙方所承包的范圍內，工程保修期為一年。
第六條：爭議的處理
雙方因合同發生爭議，首先請工程所在地建設行政主管部門調解，經調解后如雙方未達成協議，由甲方所在地人民法院訴訟解決。
第七條：未盡事宜及補充條款如下：
1、甲方派出人員及監理人員有權對工程進行總體監督，包括工程質量、材料質量與使用、工程進度等與_______________酒店電梯改造工程有關事宜。對違反合同的施工以及施工質量等問題有權提出修改，乙方必須無條件執行，對于修改期間造成的直接損失和間接損失，由乙方承擔。
2、隨著工程進度情況，乙方應及時整理相應的內業資料并及時向甲方及有關部門報驗，待驗收合格后，方可進入下道工序施工。
3、工程竣工驗收時，必須經市技術監督局驗收合格，并由乙方辦理驗收合格手續。
4、未盡事宜由雙方共同協商解決。
第八條：本合同一式兩份，自簽訂之日起生效。
發包方(章)：__________承包方(章)：__________
地址：_______________地址：_______________
法定代表人：__________法定代表人：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
電話：_______________電話：_______________
電掛：_______________電掛：_______________
開戶銀行：__________開戶銀行：__________
帳號：_______________帳號：_______________
郵政編碼：__________郵政編碼：__________
合同訂立時間：__________年_____月_____日
【裝修的合同】相關文章：
裝修公司裝修合同06-23
家裝裝修合同 “裝修合同”11-15
精裝修裝修合同12-13
裝修協議和裝修合同09-28
裝修公司房屋裝修合同10-28
工裝裝修裝修合同01-12
裝修合同范文裝修合同填寫范本09-19
個人裝修書面合同-裝修合同07-27
裝修合同模板家裝修合同模板01-10
怎樣與裝修公司簽訂裝修合同06-12